工程逾期合同约定,承包工程按合同日期乙方逾期五个月未完工,乙方要付那些责任?

更新时间:2021-03-29 10:51:12人浏览
问题描述:
你好?承包工程按合同日期乙方逾期五个月未完工,乙方要付那些责任?
2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
张健律师 咨询我
服务地区-广东深圳·电话-132-4115-7277
据我多年工程律师经历,一般工程进度是根据监理、业主审批后的施工进度计划工期为准。因此甲方提出的进度问题,主要看他的进度计划是否合理。但是通常在工程过程中各种导致工期延误的因素很多,并非全部是乙方承担责任。因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延,一是甲方的设计变更和工程量增加; 二是非乙方原因停水、停电、停气造成停工,三是天气疫情等不可抗力自然条件导致。关键还是要看工期延误的具体原因。工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但据我多年工程律师经历,并非所有的工期延误都要承担损失。关键看工期延误的原因。您最好和律师联系详细叙述下整个合同履行过程,再做针对性分析
2021-03-29 10:51:12
王坤太律师 咨询我
服务地区-江西吉安·电话-180-7963-2595
您好,看合同约定的逾期竣工违约责任条款。
2021-03-28 20:31:42
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
融资租赁合同出租人未按合同约定支付租赁设备价款,应如何承担违约责任?
融资租赁合同出租人未按合同约定支付租赁设备价款,应如何承担违约责任?
在融资租赁合同中,出资义务为出租人的首要义务,也是融资租赁合同得以履行的前提。一般而言,出租人在收到承租人开出的受领证后,即应向出卖人支付货款,履行其出资义务。
融资租赁合同知识
人浏览
工程进度款的支付,是工程施工过程中的经常性工作,其具体的支付时间、方式都应在合同中作出规定。(1)时间规定和总额控制。建筑安装工程进度款的支付,一般实行月中按当
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
车贷逾期合同终止了能恢复吗
车贷逾期合同终止了能恢复吗
车贷逾期合同终止了的,一般不能恢复。合同终止是指合同的权利义务关系终止,当事人不再承担合同的主义务,只需要履行通知、协助
合同法
人浏览
融资租赁合同承租人未按合同约定支付租金时应如何承担违约责任?
融资租赁合同承租人未按合同约定支付租金时应如何承担违约责任?
在融资租赁合同中,向出租人支付租金是承租人的主要义务。如果承租人未按合同约定支付租金,出租人可以要求承租人在合理的期限内支付,承租人在限定期限内仍不支付的,出租
融资租赁合同知识
人浏览
合同违约的责任
合同违约的责任
合同违约的责任,是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定而依法应当承担的民事责任。在任何一方存在违约责任的时候,另一方可以依据当初所签订的合同进而
合同纠纷
人浏览
你好,如果工程出现质量问题,一般由工程承包人负责人,承包人应保证工程质量。具体以双方签订的协议为准。不能单纯地以建设工程是否验收合格或者以发包方是否提前使用作为
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
发包人欠付承包人工程价款是否应当支付利息
发包人欠付承包人工程价款是否应当支付利息
发包人欠付承包人工程价款的,应当支付利息。如果当事人对利息的支付标准有约定的,按其约定进行支付;没有约定的,则按照中国人
工程建设
人浏览
工程合同发包违约责任都有哪些
工程合同发包违约责任都有哪些
一份合格的建设工程合同,是具备很好的保护合同双方的利益的,在保障双方权利最重要的一项条款,莫过于关于合同一房违约时关于违约责任的约定了。那么,工程合同发包违约责
工程纠纷
人浏览
《劳动法》第九十一条用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的,由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并可以责令支付赔偿金:(一)克扣或者无故拖欠劳
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
一般来说,未产生诉讼,双方协商解决的,是计算到给付之日。若有给付义务一方迟迟不履行,另一方起诉至法院的,逾期付款违约金应计算至判决生效之日止。n人民法院一旦对当
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
可以起诉,要求解除合同
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
什么是商事代理制度
什么是商事代理制度
商事代理制度指的是代理商依据被代理人的委托,以自己的名义或以委托人的名义为委托人卖或买或提供服务,并从中获取报酬的经营活动的制度。委托代理人按照被代理人的委托行
法律文书大全
人浏览
你好,要根据双方签订的合同及约定履行
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
个体工商户营业执照年检网上申报流程是什么
个体工商户营业执照年检网上申报流程是什么
个体工商户营业执照也是需要年检的,可以在工商登记机关指定的网址进行查询。个体工商户应当于每年1月1日至6月30日,向登记机关报送年度报告。个体工商户应当对其年度
法律文书大全
人浏览
申请书怎么写
申请书怎么写
书写申请书的内容如下:标题、称谓、正文和结尾。标题或写“申请书”,或者在“申请书”前加上内容,如“入党申请书”等。然后顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导。
法律文书大全
人浏览
投标时间由招标文件规定。具体操作:1)仔细阅读招标文件,了解投标截止日期和时间;2)安排充足的编制投标文件时间;3)对于必须招标的项目,确保投标时间不少于20日
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
注册个体户营业执照
注册个体户营业执照
注册个体户营业执照流程为:1、携带身份证、房屋租赁协议复印件、设备清单和经营场所布局平面图到工商行政管理所填写《个体工商户名称预先核准申请书》;2、递交上述申请
法律文书大全
人浏览
营业执照场地证明
营业执照场地证明
营业执照场地证明内容如下:xxx工商行政管理局:兹有我单位开办的xx公司,地址在xx共有房屋面积xx平方米,经营场地xx平方米。以上场地系我公司向xx租用,租用
法律文书大全
人浏览
您好,公司无需起诉,直接让工人起诉承包商即可。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公章申请书怎么写
公章申请书怎么写
公章申请书的具体写法如下所示:首先,要居中写上申请书的标题,如“加盖公章申请书”;其次,在第二行顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导;然后,在正文部分写明具
法律文书大全
人浏览
您好,建议收集固定好对方存在过错的相关证据材料,后期协商不了可以直接向当地法院起诉要求处理。具体可以联系讲解详细法律意见。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,建议根据招标流程办理。流程中对这个问题的处理路径应有指引
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询