工程索赔报告
更新时间：2017-06-15 14:00:11人浏览
问题描述：
合同为6个月工期，15年4月20日开工至16年12月13日交工，施工过程中设计问题较多，现场存在着一边施工，一边设计出变更，在加上设备缺陷问题，在谋些设备中缺少零部件长达几月。由于设计问题土建迟迟交安不了，施工一度延后，再由于建设单位2015年没有热用户这也是造成工期延后的原因之一，过程中办有联系单建设单位承认不是我施工方造成工期退后。为了不影响生产2016年初把部分技改项目以签证单的形式加入施工中，2016年11月13日锅炉正式供热，2016年12月13日设备办理移交。长达18个月的施工周期，给我们施工单位造成很大的经济损失，过程中有资料留存。在合同风险包干中有这样一条“可能出现的由于设计、图纸、整体工程协调等造成的停工、窝工损失费及赶工费等”，索赔谈判时应如何应对这一条。
5位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
服务地区-陕西西安
你们约定的是合同包干价，这种约定一般很难变更，会给施工方造成巨大的经济损失。你们应当证明工期延误是由发包方造成的，同时延误的工期比照商业习惯长很多，继续履行包干价对你方显失公平，这样可以挽回部分损失。
2017-06-15 10:28:40
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
工程索赔及管理程序
我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下：1)索赔事件发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知;2)发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出
建筑工程索赔
人浏览
建设工程施工违约金约定，也应受合同法调整，一般不能超过标底额的30%。有的省（市、自治区）出台了地方法规进行了规定的，对所地省（市、自治区）具有约束力。一、《最
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
《招标投标法》第45条规定：“中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
《工伤保险条例》第六十二条用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
你们约定的是合同包干价，这种约定一般很难变更，会给施工方造成巨大的经济损失。你们应当证明工期延误是由发包方造成的，同时延误的工期比照商业习惯长很多，继续履行包干
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
可以的。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
按约定。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：用人单位的规章制度没有违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的，违反公司规定扣工资不违法。法律依据：《工资支付暂行规定》第七条工资必须在用人单位与劳动者
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
欠钱不还的处理方法：1、可以先进行协商，要求还钱。2、如果对方不还钱的话，尽早去法院起诉，以免超过诉讼时效后，权利受损。同时一定要将借条的等证据保存好。3、可向
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：年假的话主要看在这家公司的工作年限。办理社保的时长为三十天，用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
离职月工资一般是按天计算的。员工当月的实际工资=月工资÷月计薪天数×实际的出勤天数。月计薪天数＝（365天-104天）÷12月，一般是21.75天。法律依据：《
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
车辆购置税优惠政策有哪些
车辆购置税优惠政策有：一是惠及范围“再扩大”，能够享受减征政策的乘用车排量限制从1.6升提高到2.0升；二是政策发力“更应时”，符合条件的乘用车均可享受减征政策
税法
人浏览
你好，你可咨询具体部门解决
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，向社保局具体咨询。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，找劳动监察大队解决。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
人好，找劳动监察大队解决。
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
