法律快车> 知识专辑> 债权债务> 侵权责任的承担方式有哪些

侵权责任的承担方式有哪些

法律快车官方整理 更新时间: 2021-06-08 11:25:00 0人浏览

导读:

如果遭到了侵权行为的话,那么实施侵权行为的人是需要承担相关责任的,可是有哪些承担方式呢。那么侵权责任的承担方式有哪些?接下来法律快车小编就为大家整理了这方面的知识,希望能够帮到大家。
侵权责任的承担方式有哪些
  •   如果遭到了侵权行为的话,那么实施侵权行为的人是需要承担相关责任的,可是有哪些承担方式呢。所以下面是法律快车小编为大家带来侵权责任承担方式有哪些的相关知识。希望能够帮助大家解决相应的问题,当然大家也可以咨询法律快车。

      一、侵权责任承担方式有哪些  (1)停止侵害

      停止侵害是指被侵权人对于侵害其合法权益的正在进行的或继续之中的侵权行为有权请求法院予以终止,它可以适用于各种侵权行为,只要这种违法行为正在进行之中或在延续的情形下;

      (2)排除妨碍

      排除妨碍是由侵权人解除因其行为引起的妨碍他人正常行使权利和实现利益的客观事实状态,这种方式主要适用于物权,特别是相邻权受到侵害的场合;

      (3)消除危险

      危险是对将来的、有造成侵权损害后果可能的事实和状态而言的,处在此种状态中的被侵权人有权请求法院要求侵权人予以消除。

      (4)返还财产

      返还财产是侵权人将其非法占有的或管理的财产转移给被侵...

  •   对于侵权责任来说,侵权责任他会侵犯别人的一个合法的权利,例如说侵犯别人的一个著作权侵犯别人的商标权侵犯别人的版权等等,这些都是侵权的一种表现,那么承担侵权责任的方式有哪些呢?接下来由法律快车小编为大家带来承担侵权责任的方式有哪些的详细知识,希望帮助到大家。

      一、承担侵权责任的方式有哪些  (1)停止侵害

      停止侵害是指被侵权人对于侵害其合法权益的正在进行的或继续之中的侵权行为有权请求法院予以终止,它可以适用于各种侵权行为,只要这种违法行为正在进行之中或在延续的情形下;

      (2)排除妨碍

      排除妨碍是由侵权人解除因其行为引起的妨碍他人正常行使权利和实现利益的客观事实状态,这种方式主要适用于物权,特别是相邻权受到侵害的场合;

      (3)消除危险

      危险是对将来的、有造成侵权损害后果可能的事实和状态而言的,处在此种状态中的被侵权人有权请求法院要求侵权人予以消除。

      (4)返还财产

      返还财产...

  • 承担侵权责任的方式主要有停止侵害、排除妨碍、消除危险等。侵权责任是指行为人实施不法行为侵害了社会公共财产或者他人财产、人身权利而应承担的民事责任。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千一百六十七条侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。第一百七十九条承担民事责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)修理、重作、更换;(七)继续履行;(八)赔偿损失;(九)支付违约金;(十)消除影响、恢复名誉;(十一)赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的,依照其规定。本条规定的承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。
  •   在日常生活中,其实侵权行为很常见。当然有时候有的人需要为侵权行为承担侵权责任。可能有些人会混淆侵权责任和侵权行为的区别。那么侵权行为和侵权责任的区别是怎样的呢?

      1、侵权责任是由侵权行为引起的,有侵权行为,不是必须要承担侵权责任;需要承担侵权责任,则必是有侵权行为。

      2、侵权行为的程度决定侵权责任的大小。多人实施侵权行为造成同一损害时,经其责任大小来确定赔偿责任。

      3、《侵权行为法》规定: 第六条 行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。

      第七条 行为人损害他人民事权益,不论行为人有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定。

      第十一条 二人以上分别实施侵权行为造成同一损害,每个人的侵权行为都足以造成全部损害的,行为人承担连带责任。

      第十二条 二人以上分别实施侵权行为造成同一损害,能够确定责任大小的,各自承担相应的责任;难以确定责任大小的,平均承担赔偿责任...

  •   当发生侵权行为的时候,有的人可能会疑惑,侵权损害责任承担方式有哪些呢?下面法律快车小编为你介绍侵权损害责任承担方式,希望能对你有所帮助。

      2010年实施的《侵权责任法》第15条规定了8种主要的责任承担方式:

      (1)停止侵害

      停止侵害是指被侵权人对于侵害其合法权益的正在进行的或继续之中的侵权行为有权请求法院予以终止,它可以适用于各种侵权行为,只要这种违法行为正在进行之中或在延续的情形下;

      (2)排除妨碍

      排除妨碍是由侵权人解除因其行为引起的妨碍他人正常行使权利和实现利益的客观事实状态,这种方式主要适用于物权,特别是相邻权受到侵害的场合;

      (3)消除危险

      危险是对将来的、有造成侵权损害后果可能的事实和状态而言的,处在此种状态中的被侵权人有权请求法院要求侵权人予以消除。

      (4)返还财产

      返还财产是侵权人将其非法占有的或管理的财产转移给被侵权人。一般而言,有权请求返还...

  • 在生活中常常会遇到自己合法的权益受到侵害,行为人要为自己的侵权行为负责任,侵权分为一般侵权和特殊侵权行为。一、特殊侵权的含义特殊侵权行为,是指由法律直接规定,在侵权责任的主体、主观构成要件、举证责任的分配等方面不同于一般侵权行为,应适用民法上特别责任条款的致人损害的行为。在我国民法通则中,属于特殊侵权行为的情况都有具体的条文明确加以规定。二、特殊侵权的民事责任特殊侵权的民事责任,是指在某些特殊情况下,法律规定行为人虽不具备一般侵权民事责任的四个构成要件,仍要承担民事责任。特殊侵权民事责任的特殊性在于:法律明确规定这种民事责任不需要具备民事责任的一般构成要件;赔偿责任也不限于由行为人本人承担。比如,《民法通则》规定的无民事行为能力人,限制民事行为能力人致人损害的民事责任,由其监护人承担;动物致人损害的民事责任等都属于特殊侵权民事责任。在我国民法通则中,属于特殊侵权民事责任的情况都有具体的条文...
  •   在这个法治的时代,任何人都不应该被侵权,任何人都也不应该有任何理由去侵犯他人的合法权利。甚至我们应该要站在别人的角度上,在维护自己权利的同时,也要保证不损害他人的利益,下面法律快车小编就为大家介绍一下侵权行为与侵权责任有什么不同?

      一、侵权行为

      侵权行为,是指侵犯他人的人身财产或知识产权,依法应承担民事责任的违法权行。侵权行为发生后,在侵害人与受害人之间就产生了特定的民事权利义务关系,即受害人有权要求侵权人赔偿损失。行为人由于过错侵害人身、财产和其他合法权益,依法应承担民事责任的不法行为,以及依照法律特殊规定应当承担民事责任的其他侵害行为。

      "一般认为,侵权行为首先是一种民事过错行为,也就是说,侵权行为破坏了法律规定的某种责任--这种责任是在法律上严格规定不许被破坏;侵权行为同时又是对他人造成了伤害的行为,而加害人必须对被伤害人做出赔偿。

      二、侵权责任

      是侵害他人权...

  •   如果遭到了侵权行为的话,那么实施侵权行为的人是需要承担相关责任的,可是有哪些承担方式呢。所以下面是法律快车小编为大家带来侵权责任承担方式有哪些的相关知识。希望能够帮助大家解决相应的问题,当然大家也可以咨询法律快车。

      一、侵权责任承担方式有哪些  (1)停止侵害

      停止侵害是指被侵权人对于侵害其合法权益的正在进行的或继续之中的侵权行为有权请求法院予以终止,它可以适用于各种侵权行为,只要这种违法行为正在进行之中或在延续的情形下;

      (2)排除妨碍

      排除妨碍是由侵权人解除因其行为引起的妨碍他人正常行使权利和实现利益的客观事实状态,这种方式主要适用于物权,特别是相邻权受到侵害的场合;

      (3)消除危险

      危险是对将来的、有造成侵权损害后果可能的事实和状态而言的,处在此种状态中的被侵权人有权请求法院要求侵权人予以消除。

      (4)返还财产

      返还财产是侵权人将其非法占有的或管理的财产转移给被侵...

  • 建筑工程的签订,不仅仅是涉及到工期竣工,工期质量的问题。更要注意到的是关于违约责任的问题,一方或者双方存在违约问题要怎么处理?都应该在合同中写明。1、工期延误违约责任的认定处理如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,发包人在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料等,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。但是,当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。2、工程质量责任认定的有关问题处理一是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争...

版权说明:法律快车对文章享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。

相关知识推荐