法律快车法律问答 > 山西法律问答太原法律问答太原合同纠纷法律问答 > 问答详情

在上海松江区接了一个工地做地暖施工，代理承诺生活费按工作量预支，但只做了80%的工作量后，甲方不愿支付生活费并导致停工，是否可以解除合同并追回工程款项？

更新时间：2023-11-26 17:18:06人浏览

问题描述：

合同纠纷，今年6月10日，再上海松江区接了一个工地做地暖施工，施工前，公司代理人龚某承诺生活费可以按工作量预支，人走账清，并且工作不会停窝工，也有签订合同，结果做了80%的工作量后，对方也不愿支付生活费，并且导致我停窝工的情况非常严重，我就告知对方，结果甲方不予处理，我就选择跟其解除合约，对方代理也同意了，总工程金额222884元，退场时给到退场费用70000元，并签订退场协议约定8月31日前结尾款，直到9月2日对方才给子回复，并只支付60000多块，并告知其余的需要扣除违约金及罚款，退场前对方并未告知，目前告知其余的款项不予发放，希望有律所能做全险协助处理，谢谢

3位律师解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

咨询我

合同纠纷律师团队

推荐

已帮助71353人 · 响应时间平均3分钟内

需要赔偿，可以先协商，协商不成去法院起诉。施工合同，补充合同和现场签证中如对停工日期，看护费用，周转材料和机械停滞已有约定时，应按照约定的原则作为计算补偿的依据。事前没有约定补偿原则的，双方可另协商处理。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2023-11-26 17:15:44

咨询我

平台法律顾问团队

官方

已帮助183865人 · 响应时间平均3分钟内

法律分析：需要赔偿，可以先协商，协商不成去法院起诉。施工合同，补充合同和现场签证中如对停工日期，看护费用，周转材料和机械停滞已有约定时，应按照约定的原则作为计算补偿的依据。
事前没有约定补偿原则的，双方可另协商处理。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2023-11-26 17:16:10

咨询我

法律快车咨询顾问

已帮助194417人 · 响应时间平均2分钟内

工地停工后进行索赔的期限由双方的合同约定。若是没有约定的，双方是可以签订补充协议的，若是不能达成补充协议，那么承包人可以自停工之日起向发包人提出索赔要求。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

2023-11-26 17:18:06