建设工程中，甲方故意拖延工期。不协调，导致施工方不能正常完成怎么处理
更新时间：2022-11-27 10:09:25人浏览
问题描述：
建设工程中，甲方故意拖延工期。不协调，导致施工方不能正常完成怎么处理
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
建筑工程律师团队
推荐
已帮助168552人 · 响应时间 平均5分钟内
建设工程工期顺延是：承发包双方根据法律及合同约定，在出现非承包方原因以及不可抗力导致无法正常施工的情况下，双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致的行为。法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
（一）》第十条
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
（一）》第十条
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
2022-11-27 10:07:16
咨询我
已帮助74842人 · 响应时间 平均5分钟内
出现工期延误如果是由于不可抗力导致的，施工合同双方均不需要承担违约责任；如果是因为发包方未按期提供施工材料、未支付工程款导致的，应当由发包方向承包人支付违约金；如果是由于承包人自身原因不能按期完工的，承包人应向发包方支付违约金。
法律依据：
根据2021年1月1日起施行的《民法典》第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
法律依据：
根据2021年1月1日起施行的《民法典》第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2022-11-27 10:08:48
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助195949人 · 响应时间 平均4分钟内
以下情况公司能主张工期推迟：建设单位未按照约定提供图纸及施工材料；建设单位未按照约定支付预付款、进度款；设计变更和工程量增加；发生不可抗力事件等。法律依据：《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2022-11-27 10:09:25
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
不按照合同约定施工怎么赔偿
在如今的社会生活当中，施工前都是要签订施工合同的，签订了合同之后就要按照合同约定施工，不可以不按照合同的约定施工，否则的话就是违约，违约要承担违约责任，要赔偿损
建设工程合同
人浏览
你好：可以起诉解决
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
黑白合同中如何结算工程价款
所谓“黑白合同”，是指合同当事人就同一事项订立两份以上的内容不相同的合同，一份对内，一份对外，其中对外的一份并不是双方真实意思表示，而是以逃避国家税收等为目的；
工程纠纷
人浏览
怎么认定工程合同中的开工日期
对于建设工程合同，开工日期显得很重要，因为建设工程的工期影响到合同的完成，如果没有按合同时间完成，可能会造成合同违约，要承担责任。那么，怎么认定工程合同中的开工
工程纠纷
人浏览
公司欠着工程款不给可以通过以下方式解决：1、协商方式发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。2、调解方式工程款拖欠后，承包
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设工程工期计算方法是怎样的
建设工期是指在工程动工之日起到竣工即项目正式完成之日的时间，一般承包方和发包方在建设工程合同中会约定具体的或者是大致的建设工期，那么建设工程工期计算方法是怎样的
建设工程合同知识
人浏览
农村修路问题可以先由双方当事人协商处理，如果无法就此达成协商一致的，可以请求村委会对其进行调解，或者请有管辖权的的人民政府处理，对政府处理结果不服的，可以起诉。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
协商不成，可以通过诉讼解决
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
首先可以先双方协商解决，其次，可以按照双方签定的施工合同中对于施工方不履行合同的条款约定，追究施工企业的违约责任
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
合同材料是否齐全 可以通过诉讼结算
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
工程债务诉讼时效是多久呀
工程债务诉讼时效是三年。该诉讼时效一般自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算，自权利被侵害之日起超过二十年的，进行工程债务诉讼人民法院一般不予保护。
债权债务
人浏览
你好 结算没有 有没有实际材料
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，有相关的证据可以去法院诉讼
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
需要视具体的情况而定
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
金钱债务属于种类物之债吗
金钱债务属于种类物之债。种类之债是指，以不特定而可特定的物为标的的债。买卖、消费借贷等合同大多以不特定物为标的物，如合同中约定由债务人向债权人交付某品牌、规格的
债权债务
人浏览
你好，我是专业合同纠纷赔偿律师，很高兴为你服务。你们之间没有合同关系你没有责任，如果对方不服建议起诉解决。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
遗产债务的范围与认定标准有哪些
遗产债务是被继承人应当缴纳的税款和应当偿还的债务。以继承遗产的实际价值为限，超过遗产价值的部分，继承人可以不偿还。具体如下：1、税款包括个人所得税、车船使用税等
债权债务
人浏览
保持电话畅通，稍后律师联系您
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
为逃避债务无偿转让房产有法定效力吗
为逃避债务无偿转让房产有法定效力，但被撤销后自始无效。债务人无偿转让财产影响债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。行为被撤销的，自始没有法律约束力
债权债务
人浏览
你好，应付工程款数额确定吗？如果有证据，可以通过法律途径解决
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
去世后债务需要妻子和子女承担吗
去世后，继承了遗产的妻子和子女需要承担债务。如果是夫妻共同债务，生存的另一方应当偿还债务，承担连带责任。继承人在继承遗产之前，应当在遗产范围内清偿被继承人的债务
债权债务
人浏览
如需律师帮助，可到我的页面留言或电联
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
