在工地承包工程，因甲方原因造成停工！甲方清退乙方，退场费怎么算
更新时间：2022-11-21 16:05:27人浏览
问题描述：
在工地承包工程，因甲方原因造成停工！甲方清退乙方，退场费怎么算
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助174572人 · 响应时间 平均3分钟内
工程停工损失的计算：
1、发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算；
2、对于承包方已按合同约定订货的材料、设备，承包商应负责退货或解除购货合同,不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。
法律依据：
《建筑法》第六十七条
承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
1、发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算；
2、对于承包方已按合同约定订货的材料、设备，承包商应负责退货或解除购货合同,不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。
法律依据：
《建筑法》第六十七条
承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
2022-11-21 16:03:54
咨询我
建筑工程律师团队
推荐
已帮助177485人 · 响应时间 平均3分钟内
由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书，其内容应当包括：甲方中途停工损失补偿办法，补偿原则，停工的具体日期，停工的原因，工地看护费用计算，临时设施费的补偿，剩余材料（半成品）费用，计算周转材料停止补偿，施工机械停职补偿。法律依据：《民法典》第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《民法典》第七百八十九条 建设工程合同应当采用书面形式。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《民法典》第七百八十九条 建设工程合同应当采用书面形式。
2022-11-21 16:04:30
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助95377人 · 响应时间 平均3分钟内
停工费的赔偿原则包括合理性原则、合同原则以及最低工资原则。合理性原则是指索赔值的计算是在成本计划和成本核算基础上，通过计划和实际成本对比进行计算的。合同原则指的是费用索赔计算方法应当符合合同的规定。
最低工资原则是指赔偿不得低于最低工资标准。
法律依据：
《劳动合同法》第三十条
用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。
用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。
最低工资原则是指赔偿不得低于最低工资标准。
法律依据：
《劳动合同法》第三十条
用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。
用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。
2022-11-21 16:05:27
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
受伤住院误工费怎么赔偿
受伤住院误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。若是劳动者因工伤需要接受治疗、休养的，不能继续参加工作的这段
损害赔偿
人浏览
你好，请问具体是什么事务呢
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
承包人停工的损失怎么赔偿
工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要条件，保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行
工程承包常识
人浏览
依据合同约定要求赔偿
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
按照双方之间合同约定办理
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
你好！核算实际工作量并签订相关赔偿协议维权
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
按双方 的施工合同 约定处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
停工导致的违约金、预期利益损失、停窝工费都可以主张，你可以找一名造价师详细计算
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
什么是商事代理制度
商事代理制度指的是代理商依据被代理人的委托，以自己的名义或以委托人的名义为委托人卖或买或提供服务，并从中获取报酬的经营活动的制度。委托代理人按照被代理人的委托行
法律文书大全
人浏览
建议按双方的合同约定执行
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
个体工商户营业执照年检网上申报流程是什么
个体工商户营业执照也是需要年检的，可以在工商登记机关指定的网址进行查询。个体工商户应当于每年1月1日至6月30日，向登记机关报送年度报告。个体工商户应当对其年度
法律文书大全
人浏览
您好，依据合同约定处理
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
根据《招标投标法》相关规定，结合具体情况才能判断是否可以进行投标。你要看招标公告等文件的具体规定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：毁坏经济作物的赔偿标准如下：1、对刚刚播种的农作物，按季产值的三分之一补偿工本费；2、对于成长期的农作物，最高按一季度产值补偿；3、对于粮食、油料和蔬
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
注册个体户营业执照
注册个体户营业执照流程为：1、携带身份证、房屋租赁协议复印件、设备清单和经营场所布局平面图到工商行政管理所填写《个体工商户名称预先核准申请书》；2、递交上述申请
法律文书大全
人浏览
根据合同约定进行处理！
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
营业执照场地证明
营业执照场地证明内容如下：xxx工商行政管理局：兹有我单位开办的xx公司，地址在xx共有房屋面积xx平方米，经营场地xx平方米。以上场地系我公司向xx租用，租用
法律文书大全
人浏览
投标是投标人按招标要求，在规定期限内提交报价等的市场行为。依据《中华人民共和国招标投标法》，投标人须为响应招标的法人等组织，个人需符合规定。若投标不符合法律要求
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公章申请书怎么写
公章申请书的具体写法如下所示：首先，要居中写上申请书的标题，如“加盖公章申请书”；其次，在第二行顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导；然后，在正文部分写明具
法律文书大全
人浏览
你好，必须向法院提起强制执行。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好 这边可以为你提供帮助
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，向市场监督管理局具体咨询。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，按照合同约定办理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
