我是施工的分包单位，在施工过程中，因为设计变更原因，对原有设计方案进行变更默认我方报价？
更新时间：2022-11-16 10:35:12人浏览
问题描述：
你好，我是施工的分包单位，在施工过程中，因为设计变更原因，对原有设计方案进行变更，新增多项施工内容。总包让我们根据变更进行施工，我们先后口头及书面报变更项的单价给总包，以便于最终根据单价及工程量进行结算。但总包一再拖延，从2021年11月到2022年2月都不进行确认单价，导致无法确认最终产值。目前项目还在施工中，我方该如何正式通知限期时间内催促工程单价确认？可不可以，如果没在限期内回应我方，默认我方报价？
1位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
建筑工程律师团队
推荐
已帮助154876人 · 响应时间 平均3分钟内
变更施工设计的，承包人应在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出变更工程价款的申请，发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见，超期视为已调整。法律依据：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十二条
招标人与中标人应当根据中标价订立合同。
不实行招标投标的工程由发承包双方协商订立合同。合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括合同价款约定方式，预付工程款、工程进度款、工程竣工价款的支付和结算方式，以及合同价款的调整情形等。
第十三条
发承包双方在确定合同价款时，应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。
建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。
招标人与中标人应当根据中标价订立合同。
不实行招标投标的工程由发承包双方协商订立合同。合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括合同价款约定方式，预付工程款、工程进度款、工程竣工价款的支付和结算方式，以及合同价款的调整情形等。
第十三条
发承包双方在确定合同价款时，应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。
建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。
2022-11-16 10:35:12
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建筑工程施工总承包三级承接范围
建筑施工总承包资质标准是根据建筑工程施工总承包资质制定的标准，房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。那么建筑工程施工总承包三级承接范围是？接
工程纠纷
人浏览
建筑工程资质承包的范围
高标准建筑工程的承包需要一些资质比较丰富的公司去承揽。当然根据不同的情况所承包的范围也是不一样的。那么，建筑工程资质承包的范围是怎么样的呢？我相信你对这个问题产
工程建筑动态
人浏览
人防工程施工及验收规范
工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重
工程纠纷
人浏览
什么是商事代理制度
商事代理制度指的是代理商依据被代理人的委托，以自己的名义或以委托人的名义为委托人卖或买或提供服务，并从中获取报酬的经营活动的制度。委托代理人按照被代理人的委托行
法律文书大全
人浏览
个体工商户营业执照年检网上申报流程是什么
个体工商户营业执照也是需要年检的，可以在工商登记机关指定的网址进行查询。个体工商户应当于每年1月1日至6月30日，向登记机关报送年度报告。个体工商户应当对其年度
法律文书大全
人浏览
投标行为的法律性质是要约行为。投标文件中包含有将来订立合同的具体条款，只要投标人承诺（宣布中标）就可签定合同。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：在一定条件下是可以的。一般是不能恢复的,要恢复也不是法院恢复,不会莫名其妙恢复微信聊天记录的。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一千零三十五条处理个
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
注册个体户营业执照
注册个体户营业执照流程为：1、携带身份证、房屋租赁协议复印件、设备清单和经营场所布局平面图到工商行政管理所填写《个体工商户名称预先核准申请书》；2、递交上述申请
法律文书大全
人浏览
不管是劳动关系还是劳务关系解除劳动合同或劳务合同都得依法解除依法解除后对方不给工钱就劳动仲裁或法院起诉
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
营业执照场地证明
营业执照场地证明内容如下：xxx工商行政管理局：兹有我单位开办的xx公司，地址在xx共有房屋面积xx平方米，经营场地xx平方米。以上场地系我公司向xx租用，租用
法律文书大全
人浏览
发生建设工程承包合同纠纷时，当事人可以自行协商和解；当事人如果不愿意和解、调解，或者和解、调解不成功的，可以根据达成的仲裁协议，将合同争议提交仲裁机构仲裁。也可
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公章申请书怎么写
公章申请书的具体写法如下所示：首先，要居中写上申请书的标题，如“加盖公章申请书”；其次，在第二行顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导；然后，在正文部分写明具
法律文书大全
人浏览
建议向行政窗口核实是否有投标资质、是否限制投标
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好！建议您准备好合同等相关证据材料，委托律师向法院起诉解决。
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
第五十一条 投标人或者其他利害关系人认为电子招标投标活动不符合有关规定的，通过相关行政监督平台进行投诉。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，可以起诉对方要求支付
全部12个答案 >
人咨询过 去咨询
