施工工期违约金该怎么收
导读:
签订了施工合同,施工一方有义务准时的完成工程,双方可以就施工内容进行约定,可以约定工期。那么,施工工期违约金如何收?接下来,关于施工工期违约金该怎么收的详细内容,就由法律快车小编为您做更进一步的解答吧!
违约金按照合同的约定数额或者是约定的百分比进行计算,但是不得大于百分之三十,超过部分,违约方可以要求减少,但是只能向法院起诉,由法院判定。
法律依据:《民法典》第五百八十五条:
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
该条规定的违约金属于约定的违约金,而不是法定的违约金,没有争议。但该条规定的违约金性质上是属于赔偿性违约金,还是惩罚性违约金,亦或二者兼有,则没有形成一致意见。
证明标准是指负担证明责任的人提供证据证明待证事实所要达到的程度。在司法实践中,由于对逾期竣工违约金纠纷的证明标准的把握上并不一致,导致同一案件在不同法官之间,在不同法院之间往往会得出截然相反的结论。有的法院对逾期竣工违约的证明标准要求较低,建设工程施工企业只要证明存在导致逾期竣工的因素便可免责,比如存在设计变更、工程量增加、图纸延误、未按合同支付工程进度款等事项。建设工程施工企业只要提供证据证明房地产开发企业存在上述导致逾期竣工的因素,不论实际延误工期多少天,便不承担逾期竣工违约的责任。有的法院对逾期竣工违约的证明标准要求较高,不仅要求建设工程施工企业证明存在导致逾期竣工的因素,还要证明这些因素导致了工期延误的天数,以及上述导致工期延误的因素和工期延误的天数之间存在因果关系即这些因素发生在关键线路上。
合同中约定的违约金低于对方因违约行为给守约方造成的损失,守约方有权要求予以增加。 约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
以上就是法律快车小编为大家带来施工工期违约金该怎么收全部内容。希望能够对您有所帮助。违约金按照施工合同的约定数额进行计算,如果出现违约金过高的可以请求适当减低。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车的律师,他们会为你做出专业的解答。
引用法条
拓展阅读
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
在进行工程施工的时候,双方往往都是会通过合同来进行约定的,这个时候合同的内容约定也是十分重要的,那么工程工期违约金的法律规定?为了帮助大家更好的了解相关法律知识
建设工程进入施工阶段,发包方与施工单位签订一份施工合同,这份合同是非常重要的,要审核施工单位的资质,施工内容的内容也有很多,是需要注意的,尤其是对于违约金这方面
施工合同往往涉及的金钱数额比较大,并且双方在合同中约定的违约金数额也有可能会比较大。那么,施工合同违约金如何调整?接下来,关于施工合同违约金如何调整的详细内容,
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
相关栏目
海量合同范本 · 任意编辑下载