工程延期索赔如何处理
导读:
工程延期索赔处理分为索赔事件发生在28天的可以向工程师发出索赔意见通知,通知后28天再向其提出延长工期和补偿损失的报告,工程师收到相关通知后需要给予一定答复。
工程的延期索赔的处理:
1.索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;
2.发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,法律快车提醒,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:
1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。
2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。
3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。
4.设计变更和工程量增加的。
5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
6.发生不可抗力。
7.专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。
工期延期的违约金上限是实际损失的30%,通常情形下,工程违约金都是由双方自行约定的,若是对于约定的事项存在疑惑,可以之后再进行协商,或者是直接签署补充协议,但若是约定的违约金的数额,超过了上限比例就不会生效。
拓展阅读
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
我们知道,做工程建筑,一旦工期延长,那承包人可能会遭受严重的损失。那么申报工程延期的条件要哪些?建筑工程延期交付如何索赔?针对这几个问题下面法律快车小编为大家详
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
相关栏目
海量合同范本 · 任意编辑下载