定制衣柜 没有合同延误工期怎么办
更新时间：2022-12-28 16:18:05人浏览
问题描述：
定制衣柜 没有合同延误工期怎么办
2位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
合同纠纷律师团队
推荐
已帮助121236人 · 响应时间 平均4分钟内
工期顺延的确认是：承发包双方根据法律及合同约定，在出现非承包方原因以及不可抗力导致无法正常施工的情况下，双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致的行为。法律依据：《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
2022-12-28 16:03:31
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建设工程合同工期延误怎么办
建筑工程合同约定的工期延误，首先要根据延误的原因来判断施工方是否需要承担违约责任。如果是因为不可抗力等因素，当事人双方可以协商顺延工期。更多关于建设工程合同工期
合同纠纷
人浏览
建筑工程合同工期延误的风险
建筑工程合同工期延误的风险工期延误，往往是发包人对付承包人企图少付、拖付工程款的惯用手段。《建设工程施工合同》示范文本通用条款第13.1条规定，因7种原因之一造
建设工程合同知识
人浏览
老人财产分配官司受理后多长时间才能宣判
受理老人财产分配官司后一般三至六个月宣判。如果人民法院是适用普通程序审理的，一般需要在立案之日起六个月内宣判，若是有特殊情况导致延长了的，就可能会超过六个月；如
民事案由
人浏览
对方不承认合同时，您可：1.检查合同是否有效签订，若有问题及时修正；2.与对方沟通，了解不承认原因，尝试协商解决；3.如协商无果，可通过律师发函或提起诉讼，要求
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：根据我国旅游法的规定，押金能否退还，要视情况而定:如因非旅客原因不能签订合同，组员人数不足出行的，押金应双倍退还。因旅客悔改等个人原因不能签订合同的，
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
合同撤销权的行使通常需在法定期限内通过诉讼或仲裁方式。具体选择取决于合同条款、证据收集及实际情况。若合同涉及重大误解，应在九十日内采取行动；其他情况则一般为一年
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，您可以向教育局投诉
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好法律分析:用假名签的合同无效的。以合法形掩盖非法目的合同,无效;善意取得。意思表示不真实的合同, 即意思表示有瑕疵,如:一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
违约金可以约定具体的数额或者比例，在符合《民法典》第一百四十三条规定的以下条件时，有效：1、行为人具有相应的民事行为能力；2、意思表示真实；3、不违反法律、行政
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
违约金需要根据合约机办理的套餐、在网时长及入网时享受的优惠等来计算，具体的违约金换算方法各地规定不同,可以到营业厅咨询计算。法律依据：《中华人民共和国民法典》第
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如果是定金，则是不能退的。你只能和商家协商，看对方是否愿意退还。如果是订金，根据法律规定，你可以要求退款
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
