首页 法律咨询 专业律师 移动端
网站导航
律师加盟热线: 400-678-1488
全国 [切换]
您的位置:法律快车 > 法律知识 > 合同法 > 委托合同模板
委托合同模板

委托合同模板

发布时间 :2019-09-10 16:40浏览量 : 170
委托合同,又称“委任合同”。是指受托人以委托人的名义和费用为委托人办理委托事务,而委托人则按约支付报酬的协议。委托合同可以是有偿合同,也可以是无偿合同。下面为你整理了委托合同模板的相关知识,欢迎阅读。
  •   合同在市民生活中十分重要,合同不仅规定了当事人的权利和义务,还给合同纠纷的解决方式进行相关规定。很多人会通过诉讼和协商等方式进行纠纷解决,那么民事委托合同范本是怎样的呢?接下来就为您来解答这个疑惑。

      一、民事委托合同范本

      甲 方:

      身份证: 联系电话: (以下简称委托方)

      乙 方: 律师事务所 (以下简称受委托方)

      委托方因与   纠纷一案,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国律师法》等有关法律的规定,聘请乙方 律师作为诉讼代理人,

      甲乙双方按照诚实信用原则,经双方当事人协商一致,达成如下协议:

      第一条 委托代理事项

      乙方接受甲方委托,指派 律师在本案中担任甲方一审、二审诉讼代理人。

      第二条 委托代理权限

      具体代理权限以甲方出具的《授权委托书》为准,《授权委托书》作为本合同不可分割的附件。

      第三条 乙方的义务

      1、乙方指派 律师在本案中担任甲方一、二审代理人,甲方同意上述律师指派其他业务助理配合完成辅助工作,但乙方更换代理律师应取得甲方认可;

      2、乙方律师应当勤勉、尽责地完成第一条所列委托代理事项;

      3、乙方律师应当以其依据法律作出的判断,向甲方进行法律风险提示,尽最大努力维护甲方利益;

      4、乙方律师应当根据审理机关的要求,及时提交证据,按时出庭,并应甲方要求通报案件进展情况;

      5、乙方律师不得违反《律师执业规范》,在涉及甲方的对抗性案件中,未经甲方同意,不得同时担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的委托代理人;

      6、乙方律师对其获知的甲方的商业机密、个人稳私负有保密责任,非由法律规定或者甲方同意,不得向任何第三方披露;

      7、乙方对甲方业务应当单独建档,应当保存完整的工作记录,对涉及甲方的原始证据、法律文件和财物应当妥善保管。

      第四条 甲方的义务

      1、甲方应当真实、详尽和及时地向乙方律师叙述案情,提供与委托代理事项有关的证据、文件及其它事实材料,并对证据材料的真实性、合法性负责;

      2、甲方应当积极、主动地配合乙方律师的工作,甲方对乙方律师提出的要求应当明确、合理;

      3、甲方应当按时、足额向乙方支付律师代理费和工作费用;

      4、甲方有责任对委托代理事项做出独立的判断、决策,甲方根据乙方律师提供的法律意见、建议、方案所做出的决定而导致的损失,非因乙方律师重大过错造成的,由甲方自行承担。

      5、甲方因调解、和解、撤诉等原因造成的本合同无需或不能继续履行,均应视为乙方已全面履行本合同约定义务,甲方应依据本合同的约定全额支付代理费,但本合同另有规定或双方另有约定的除外。

      第五条 律师代理费

      1、 经双方协商,甲方同意按照以下方式支付律师代理费:

      (1)代理费为

      (2)甲方首次向乙方一次性支付代理费 万元;

      (3)余下的代理费待案件审结后 一次性收取

      2、乙方银行:中国 银行

      开户行:中国 银行 支行

      账号:

      名称: 律师事务所

      联系电话:

      第六条 工作费用

      乙方律师办理甲方委托代理事项所发生的下列工作费用,应当由甲方承担:

      1、相关行政、司法、鉴定、公证等部门收取的费用;

      2、贵阳市外的差旅费、食宿费;

      3、征得甲方同意后支出的其它费用。

      甲方按照乙方律师实报实销方式报销上述工作费用,报销以有关部门的正式发票为依据,乙方律师应当本着节俭的原则合理使用工作费用。

      第七条 合同的变更和解除

      (一)甲乙双方经协商同意,可以变更或者解除本合同;

      (二)本合同签署后,如本案因增加诉讼/仲裁请求,或当事人一方提出反诉、反请求等重大诉讼事件导致代理事项明显增多的情况时,乙方有权要求增加律师代理费。新增部分的律师代理费由甲、乙双方协商确定。否则,乙方仅在原委托范围内工作。

      (三)乙方有下列情形之一的,甲方有权解除合同:

      1、未经甲方同意,擅自更换代理律师的;

      2、因乙方律师过错导致甲方合法权益蒙受损失的;

      3、乙方或乙方律师的行为违反法律、法规规定或者违反律师执业规范的。

      (四)甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:

      1、甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的;

      2、甲方有捏造事实、伪造证据或者隐瞒重要情节等情形的;

      3、甲方逾期十个工作日仍不向乙方支付律师代理费或者工作费用的。

      第八条 违约责任

      (一)乙方无正当理由不提供第一条规定的法律服务,甲方有权要求乙方退还部分或者全部已付的律师费。

      (二)乙方律师因工作延误、失职、失误,或者违反第三条规定的义务令甲方蒙受损失的,乙方应当在投保的执业保险范围内向甲方承担赔偿责任。

      (三)甲方无正当理由不支付代理费或者工作费用,或者无故终止合同,乙方有权要求甲方支付未付的代理费、未报销的工作费用以及延期支付的利息。

      (四)甲方不得以如下非正当理由要求乙方退费:

      1、甲方单方面又委托其他律师事务所的律师代理的;

      2、乙方完成委托代理事项后,甲方以乙方收费过高为由要求退费的;

      3、其他非因乙方或者乙方律师的原因,甲方无故终止合同的。

      第九条 争议的解决

      甲乙双方如果发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,可依法予以诉讼。

      第十条 合同的生效

      1、本合同正本一式 份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方代表签字或加盖公章后生效,至乙方律师完成委托事项或双方解除本合同时终止。

      2、完成委托事项指乙方代理本案至本案本审终结止(包括判决、调解、裁定、裁决、和解和撤诉等)或本合同特别约定的代理事项完成终止。

      第十一条 通知和送达

      甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料,均应发往本合同签署页列明的地址。一方如果变更地址,应当书面通知对方。

      通过传真方式的,在发出传真到达对方时视为送达;以邮寄方式的,挂号签收之日视为送达。

      甲方: 乙方: 律师事务所

      年 月 日 年 月 日

      二、合同无效的情形有:

      1 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益

      2 恶意串通,损害国家、集体或第三人利益

      3 以合法形式掩盖非法目的

      4 损害社会公众利益

      5 违反法律、行政法规的强制性规定

      6 格式条款及免责条款无效

      7 虚伪表示与隐匿行为 。

      如果是以非法形式掩盖非法目的等的类型的合同都是无效的,因此在签订合同的时候当事人双方不仅要仔细阅读合同,还要对合同的合法性进行审查。以上内容就是为你整理的关于民事委托合同范本的相关知识,希望在工作和学习中能够帮助到您。

     
  •   一般情况下,每一项施工工程交易或者其他委托事件都需要签订合同,合同上双方签字盖章后就可以生效,可以保护双方利益,或者在一方利益损害时作为有力的证据,那么单位施工委托合同范本是怎样的呢?下面为大家解答疑惑。

      一、单位施工委托合同范本

      发包方(甲方):________

      承包方(已方):________

      为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:

      1、工程地点:________________________________。

      2、工程内容

      土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。

      以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

      3、工期

      (1)开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。

      (2)施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

      (3)因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

      4、工程合同价款

      经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。

      5、承建方式

      乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

      (1)乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。

      (2)施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

      6、工程付款办法

      (1)本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

      (2)待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。

      (3)工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。

      (4)竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。

      7、工程质量

      (1)乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到________级。

      (2)在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

      (3)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好文明施工。

      8、工程竣工验收结算

      乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于________个工作日内结算完毕。

      9、延期违约责任

      乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

      10、养护管理

      (1)期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

      (2)质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

      11、合同生效与终止

      本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

      12、合同份数

      本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。

      甲方代表(盖章)________

      乙方代表(盖章)________

      合同签订日期:__________

      签约地点:______________

      二、签订单位施工委托合同的注意事项

      1、审查发包人与承包人履约情况

      (1)对发包方主要应了解两方面内容:

      ①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。

      ②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

      (2)对承包方主要了解的内容有:

      ①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况

      承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。

      2、履约管理之工期

      3、工期和施工进度

      (1)实际开工日期的认定

      ①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;

      ②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;

      ③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。

      (2)竣工日期的认定

      《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:

      ①双方确认的日期为竣工日期;

      ②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);

      ③承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

      ④未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

      4、几种影响工期的因素

      (1)施工许可证:

      ①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;

      ②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。

      (2)拖欠工程款

      拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。

      (3)设计变更

      ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

      ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

      (4)图纸延误

      ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

      ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

      (5)增加工程量

      ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

      ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

      (6)质量鉴定

      《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

      ①鉴定合格,顺延工期;

      ②鉴定不合格,视情况而定。

      (7)建设单位的其他原因

      如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。

      ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

      ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

      (8)一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

      (9)发生不可抗力事件

      无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

      三、工程施工合同纠纷的责任怎么承担

      1、承包方的责任认定和承担

      (1)施工准备责任。施工场地的平整,施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;编制施工组织设计(或施工方案),做好各项施工准备工作。

      (2)物资准备责任。按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理。 (3)及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告;提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。

      (4)工程质量责任。由于承包方的原因造成工程质量不符合合同规定的,承包方应负责无偿修理或返工,由此造成工程逾期交付的,应支付逾期违约金。

      (5)工程保管责任。已完工的房屋、构筑物和安装的设备,承包方在交工前应负责保管,并清理好场地。

      2、发包方的责任认定和承担

      (1)办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。

      (2)工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。

      (3)三通一平责任。开工前接通施工现场水源、电源和运输道路,拆迁现场内民房和障碍物(委托承包方承担的除外)。

      (4)物资保证责任。按双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备。

      (5)经费保证责任。向经办银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应人按时办理拨款和结算,不按合同规定时间拨付工程款,应支付逾期付款违约金。

      工程在委托施工前都会签订单位施工委托合同,签订合同前建议熟悉承包方和发包方的基本情况。以上就是为大家解答的关于单位施工委托合同范本以及签订建筑工程合同应该注意的地方。希望我们的回答对您有所帮助,感谢您的阅读。

     
  •   现如今我国已经是法治国家,可以借助法律武器来保护自己的合法权益,但是有时候我们本身并不怎么了解法律,所以就需要别人来代理。那么大家知道专利诉讼代理委托合同范本怎么写吗?下面就为大家带来专利诉讼代理委托合同范本的相关内容,一起来看看吧。

      一、专利诉讼的主要分类

      1、权属诉讼,专利权属诉讼是指涉及一项专利申请权或专利权最终归属于何主体的诉讼,主要是指专利申请权归属诉讼和专利权归属诉讼。专利申请权归属诉讼发生在专利申请阶段,专利权归属诉讼发生在专利权授予后。

      2、权诉讼,专利侵权诉讼是指专利权人因专利权受非法侵害而引发的诉讼。它们可以是单一专利侵权引起的专利侵权诉讼,也可以是伴随其他原因而引起的专利侵权诉讼,如由专利实施许可和专利权转让引起的、由假冒专利引起的、由技术贸易引起的或由平行进口引起的。但其中遇到最多的是单一专利侵权引起的专利侵权诉讼。

      3、合同诉讼,专利合同诉讼是指因为不履行或部分履行专利实施许可合同或专利转让合同而引发的诉讼。这类诉讼涉及的事项是合同约定或法律规定的权利和义务。在这类诉讼中,合同当事人的违约行为是引起诉讼的重要原因和事由,专利实施许可合同或转让合同是判断和解决这类诉讼的重要依据。这类诉讼通常应当涉及双方签订的书面许可合同或书面转让合同,但也包括构成事实上的专利实施许可或专利转让但没有书面协议的情况。

      4、行政诉讼,专利行政诉讼的严格含义是专利行政行为的司法审查诉讼案件,包括:当事人因不服专利复审委员会作出的维持驳回专利申请的复审决定或无效宣告请求审查决定而提起的行政诉讼;当事人不服国家知识产权局作出的具体行政行为(包括行政复议决定)而以其为被告的行政诉讼;当事人不服地方知识产权管理部门关于停止侵权行为的处理决定、关于假冒他人专利或冒充专利作出的处罚决定而提起的行政诉讼。

      5、其他诉讼,其他有关专利的诉讼包括因发明人或设计人资格而引发的诉讼、职务发明创造实施并取得经济效益后单位不依照法律规定给予发明人或设计人一定报酬或奖励而引发的诉讼等。

      二、专利诉讼代理委托合同范本

      委托方(以下简称甲方)

      受托方(以下简称乙方)

      甲方就 (主题)委托乙方申请 囗发明 囗使用新型 囗外观设计专利以及办理申请、审批程序中的有关事宜,现双方达成如下协议:

      1.乙方接受甲方委托,指派专利代理人 李瑛 代为办理上述事务。

      2.乙方对甲方提供的有关资料负有保密责任,应与甲方另行签订保密协议。

      3.乙方必须依法维护甲方的合法权益,如指派的代理人因故中途不能执行任务,应负责另行指派代理人接替。

      4.甲方如申请发明与实用新型专利,应毫无保留地向专利代理人陈述该项专利申请案的真实情况,并提供详细的发明创造披露表格及有关资料与证明。

      5.如甲方的申请案有弄虚作假或假冒他人技术等不正当行为,由甲方承担一切责任,乙方有权终止合同,所收代理费不予退回。

      6.在合同有效期内,甲方可以解除与乙方的委托关系,但是所交代理费不予退回,未交代理费必须向乙方付清。

      7.甲方自合同生效之日起需要向乙方支付费用如下:

      a、代理费:囗发明 囗使用新型 囗外观设计申请 元/件。

      b、代缴官方费用:囗发明 囗使用新型 囗外观设计申请 元/件。

      c、其他费用 元,包括制图费、摄影费、翻译费、差旅费等。

      以上费用总计: 元

      8.甲方必须全额支付上述费用后,乙方才启动代理事务的有关工作。

      9.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

      10.在递交专利事务文件之前,甲方 囗要求 囗不要求 审阅递交稿。

      11.在本合同生效期间,甲方的“通讯地址”、“联系人”、“联系电话”等任何一项发生变化时,应及时以书面的方式通知乙方,否则,因此造成的后果完全由甲方负责。

      12.本合同履行期间发生争议,双方协商解决,若协商不成,向乙方住所地人民法院提起诉讼。

      13.其它约定:

      甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

      法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

      _________年____月____日 _________年____月____日

      三、专利诉讼基本技巧

      专利诉讼的目的往往都是为了争夺市场,通过专利诉讼抑制竞争对手的生产规模,同时不断扩大专利权人的生产,以占领市场。专利诉讼过程中有必要掌握一些技巧。

      1、研透专利技术,对于技术性很强的专利诉讼,研究分析并吃透专利技术及相关的技术非常重要。专利诉讼要求律师不仅懂得法律条文及有关规定,更重要的是要求律师必须理解专利技术。不懂法律打不好官司,不懂技术同样胜任不了专利诉讼,单从法律条文上是不能解决专利诉讼的有关问题的,特别是在认定某一技术是否构成侵权、是否属于公知技术、是否属于显而易见的技术等等,都需要有一定的技术知识。不钻研专利技术是很难胜任专利诉讼的。

      2、收集证据,对于原告专利权人一方的律师,最重要的是要收集侵权的证据,购买到侵权产品固然重要,但有些侵权产品本身就是假冒他人的产品,上面所写的生产厂家并不一定是真正的侵权厂家。因此,最好直接到生产厂家购买涉嫌侵权的产品,必要时可以采取公证取证,或者通过工商行政管理部门或技术监督部门行使其他职责时,顺便获取侵权证据。原告取证工作最难的是得到对方生产销售的数额,这可以请求法院采取证据保全措施,以获得这方面的证据。获得侵权与侵权数额的证据是原告取胜的关键。

      对于被告一方来说,关键是收集一切可以将原告专利无效掉的证据,这些证据包括专利文献、销售发票、产品广告、公开使用证明等。虽然产品发票可以作为无效他人专利的证据,但有时凭发票还不行,因为发票并没有具体描述产品的形状或技术特征。被告找到足以对原告专利构成威胁的证据,这是致胜的关键之一,或是找到证明自己在先使用的有效证据或使用的是自由公知技术的证据,都有可能在诉讼中占据主动。

      3、法律程序,对于被告而言,最常用的是反诉对方专利无效,从而争取时间寻求其他抗辩方法。而对于原告,在诉讼之前,最好先行对自己的专利启动无效程序,使专利经过一次"实审"的考验,然后再诉他人侵权。或者起诉前首先到国务院专利行政主管部门检索一下自己专利的属性,并出具相应的检索报告。这样可以避免被告利用无效程序带来的许多麻烦。专利诉讼中可以应用的法律程序不少,但前提是必须懂得专利申请与审批及无效等基本程序,这样才有可能在诉讼中运用自如。

      以上就是为大家带来的专利诉讼代理委托合同范本的相关内容。合同范本可以更好的帮助我们,根据范本,我们的合同可以的更完整。

     
  •   一些民事方面的纠纷和问题自己不好去亲自解决的时候,可以选择委托他人进行办理。不过有时候要向收委托方支付一定的劳动报酬。那么,民事委托合同范本是怎么样的呢?我相信你一定会对此产生浓厚的兴趣。今天就带你详细了解有关于此的问题。下面,请看详细介绍。

      一、民事委托合同范本是怎么样的

      甲 方:

      身份证: 联系电话: (以下简称委托方)

      乙 方: 律师事务所 (以下简称受委托方)

      委托方因与   纠纷一案,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国律师法》等有关法律的规定,聘请乙方 律师作为诉讼代理人,

      甲乙双方按照诚实信用原则,经双方当事人协商一致,达成如下协议:

      第一条 委托代理事项

      乙方接受甲方委托,指派 律师在本案中担任甲方一审、二审诉讼代理人。

      第二条 委托代理权限

      具体代理权限以甲方出具的《授权委托书》为准,《授权委托书》作为本合同不可分割的附件。

      第三条 乙方的义务

      1、乙方指派 律师在本案中担任甲方一、二审代理人,甲方同意上述律师指派其他业务助理配合完成辅助工作,但乙方更换代理律师应取得甲方认可;

      2、乙方律师应当勤勉、尽责地完成第一条所列委托代理事项;

      3、乙方律师应当以其依据法律作出的判断,向甲方进行法律风险提示,尽最大努力维护甲方利益;

      4、乙方律师应当根据审理机关的要求,及时提交证据,按时出庭,并应甲方要求通报案件进展情况;

      5、乙方律师不得违反《律师执业规范》,在涉及甲方的对抗性案件中,未经甲方同意,不得同时担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的委托代理人;

      6、乙方律师对其获知的甲方的商业机密、个人稳私负有保密责任,非由法律规定或者甲方同意,不得向任何第三方披露;

      7、乙方对甲方业务应当单独建档,应当保存完整的工作记录,对涉及甲方的原始证据、法律文件和财物应当妥善保管。

      第四条 甲方的义务

      1、甲方应当真实、详尽和及时地向乙方律师叙述案情,提供与委托代理事项有关的证据、文件及其它事实材料,并对证据材料的真实性、合法性负责;

      2、甲方应当积极、主动地配合乙方律师的工作,甲方对乙方律师提出的要求应当明确、合理;

      3、甲方应当按时、足额向乙方支付律师代理费和工作费用;

      4、甲方有责任对委托代理事项做出独立的判断、决策,甲方根据乙方律师提供的法律意见、建议、方案所做出的决定而导致的损失,非因乙方律师重大过错造成的,由甲方自行承担。

      5、甲方因调解、和解、撤诉等原因造成的本合同无需或不能继续履行,均应视为乙方已全面履行本合同约定义务,甲方应依据本合同的约定全额支付代理费,但本合同另有规定或双方另有约定的除外。

      第五条 律师代理费

      1、 经双方协商,甲方同意按照以下方式支付律师代理费:

      (1)代理费为

      (2)甲方首次向乙方一次性支付代理费 万元;

      (3)余下的代理费待案件审结后 一次性收取

      2、乙方银行:中国 银行

      开户行:中国 银行 支行

      账号:

      名称: 律师事务所

      联系电话:

      第六条 工作费用

      乙方律师办理甲方委托代理事项所发生的下列工作费用,应当由甲方承担:

      1、相关行政、司法、鉴定、公证等部门收取的费用;

      2、贵阳市外的差旅费、食宿费;

      3、征得甲方同意后支出的其它费用。

      甲方按照乙方律师实报实销方式报销上述工作费用,报销以有关部门的正式发票为依据,乙方律师应当本着节俭的原则合理使用工作费用。

      第七条 合同的变更和解除

      (一)甲乙双方经协商同意,可以变更或者解除本合同;

      (二)本合同签署后,如本案因增加诉讼/仲裁请求,或当事人一方提出反诉、反请求等重大诉讼事件导致代理事项明显增多的情况时,乙方有权要求增加律师代理费。新增部分的律师代理费由甲、乙双方协商确定。否则,乙方仅在原委托范围内工作。

      (三)乙方有下列情形之一的,甲方有权解除合同:

      1、未经甲方同意,擅自更换代理律师的;

      2、因乙方律师过错导致甲方合法权益蒙受损失的;

      3、乙方或乙方律师的行为违反法律、法规规定或者违反律师执业规范的。

      (四)甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:

      1、甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的;

      2、甲方有捏造事实、伪造证据或者隐瞒重要情节等情形的;

      3、甲方逾期十个工作日仍不向乙方支付律师代理费或者工作费用的。

      第八条 违约责任

      (一)乙方无正当理由不提供第一条规定的法律服务,甲方有权要求乙方退还部分或者全部已付的律师费。

      (二)乙方律师因工作延误、失职、失误,或者违反第三条规定的义务令甲方蒙受损失的,乙方应当在投保的执业保险范围内向甲方承担赔偿责任。

      (三)甲方无正当理由不支付代理费或者工作费用,或者无故终止合同,乙方有权要求甲方支付未付的代理费、未报销的工作费用以及延期支付的利息。

      (四)甲方不得以如下非正当理由要求乙方退费:

      1、甲方单方面又委托其他律师事务所的律师代理的;

      2、乙方完成委托代理事项后,甲方以乙方收费过高为由要求退费的;

      3、其他非因乙方或者乙方律师的原因,甲方无故终止合同的。

      第九条 争议的解决

      甲乙双方如果发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,可依法予以诉讼。

      第十条 合同的生效

      1、本合同正本一式 份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方代表签字或加盖公章后生效,至乙方律师完成委托事项或双方解除本合同时终止。

      2、完成委托事项指乙方代理本案至本案本审终结止(包括判决、调解、裁定、裁决、和解和撤诉等)或本合同特别约定的代理事项完成终止。

      第十一条 通知和送达

      甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料,均应发往本合同签署页列明的地址。一方如果变更地址,应当书面通知对方。

      通过传真方式的,在发出传真到达对方时视为送达;以邮寄方式的,挂号签收之日视为送达。

      甲方: 乙方: 律师事务所

      年 月 日 年 月 日

      二、民事诉讼送达现状

      当前,法院为完成送达所花费的时间、人力和财力越来越多,送达程序在案件审理期限中所占比列也越来越大,留给法官对案件进行实体处理的时间越来越少,这严重影响了法院办案的速度。而日益尖锐的“案多人少”的矛盾,已成为当前制约法院审判工作的一个突出难题。法院实施送达行为时,不得不同时面对内外两大难处——在外为当事人难找,在内为人员少、审限紧,正是这内外并存的两大难题,共同引发了现在送达难的突出问题。

      三、民事诉讼解决办法

      1、因为当事人的联系地址与法院送达具有紧密联系,故建议法院在立案阶段即应要求当事人以书面方式确认详细的送达地址和联系方式,并明确告知其拒不填写、填写错误或事后变更而不以书面方式告知法院的不利法律后果。

      2、对自然人采用直接方式而将文书交由其同住的成年家属签收的情况下,应在送达回证上注明该签收家属的身份证号、联系方式、其与受送达人的关系以及交由其签收的原因。

      3、在对法人或者其他组织进行直接送达时,应在送达回证上注明该签收人的身份证号、工作部门、联系方式,最好加盖该法人、组织的公章或收发专用章。

      4、在向受送达人的委托代理人送达时,必须严格查明该委托代人是否有签收该送达诉讼文书或法律文书的权限,避免向无代收授权或代收授权不明的委托代理人送达文书。

      5、采用邮寄方式送达的,应当明确受送达人或其指定的代收人的确切联系地址。在寄送之后,还应注意查收送达回证或邮件回执,不能寄出了事,视寄出为送达。

      6、采用公告方式送达的,应有严格的审批程序。不能出现只要送达不能即直接公告的情况,必须是当事人下落不明或其他方式不能送达的情况。并且,采用公告送达,必须报领导审批,从严把握。

      7、法院应主动加强与基层组织、相关部门的联系和配合,指派专人予以协调,着力构建系统、畅通的送达渠道。其中,法院应特别加强与邮政部门的沟通,及时将通过“法院专递”邮寄送达文书过程中存在的问题向邮政部门反馈,促使邮政部门加强对该方面业务的管理,包括专人专管、尽快送交回执、在回执上注明实际签收人与受送达人的关系、加强业务培训等,必要时法院可参与指导。

      委托他人办理事情自然是需要和受委托方签订委托合同协议的。以上就是资料整理。希望大家通过阅读以后可以更加清楚了解民事委托合同范本是怎么样的这个问题。

     
  •   尺有所长,寸有所短,每一个人的擅长领域都不一样,因此如果我们要干大事就需要结合各方力量,可是并不是每一方力量都值得随意信任,于是具有法律效力合同就成为了最好的桥梁。今天法律快车小编和大家一起讨论的法律问题是2018年工程委托合同范本。 

        一、什么是委托合同     委托合同,又称“委任合同”。是指受托人以委托人的名义和费用为委托人办理委托事务,而委托人则按约支付报酬的协议。大陆法各国民法对委托合同的限制不尽相同。按多数国家的法律规定,委托合同的标的既包括法律事务,也包括非法律事务;合同内容可以是有偿的,也可是无偿的。我国的民法理论与实践认为:委托合同的标的只限于法律行为,它是委托代理的发生根据。故受托人在委托权限内与第三人所为法律行为的后果完全由委托人承担。   

      二、委托合同的特征     其特征有:委托合同是典型的劳务合同;受托人以委托人的费用办理委托事务;委托合同具有人身性质,以当事人之间相互信任为前提;委托合同既可以是有偿合同,也可以是无偿合同;委托合同是诺成的、双务的合同。委托合同又称委任合同,是指委托人和受托人约定,由受托人处理委托事务的合同。   

      三、2018年工程委托合同范本     甲 方(委托方):   乙 方(受托人):   根据中华人民共和合同法二十三章, 第424节,笫426节,第428节,的规定.经甲、乙双方友好协商,甲方自愿参与 建设项目,并委托 等人做项目前期联系工作,情况属实,由甲方组织人员去现场考查并签订合同费用由甲方负责。   委托项目名称:   1. 工程名称:   2. 工程地点 :   3. 工程范围:   4. 工程数量:   5. 业主单位:   6. 资金耒源:   7. 工程造价:   一、甲方义务:   1、甲方负责提供参与项目施工的一切资质证书、营业执照等相关资料(包括工程业绩),负责编制施工组织文件与项目中标方进行合同谈判。   2、甲方(委托乙方)与项目中标方签定合同后,此委托协议生效,甲方必须按时向乙方支付委托服务费。   二、乙方义务:   1、乙方如实向甲方提供项目情况,情况必须真实可靠。   2、乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察协助甲方签订合同。   三、委托服务费的计算方法、支付时间和支付方式。   1、甲方同意按承包工程的总造价( 元)的人民币作为支付乙方委托服务费,共计. 元,由甲方按照分配表比例进行分配各自应得的服务费。   2、甲方签定合同有进场费或(工程预付款)到账时支付费用给乙方,于下的部份双方协商分批支付完。   3、委托服务费甲方可以以转账或现金的方式支付乙方。由乙方指定银行帐号进行支付。分配表(币 种人民币,) 总额 大写含税总计 税后 大写   四、违约责任及解决办法   每次甲方委托服务费的支付,甲方必须要按照本委托合同规定的时间,经乙方提供的指定账户和定额汇入,以上款项甲方若缓付三天以后再迟付一天的话,则以后的每一天加付滞纳金(按总工程量或合同总造价的百分之二百由甲方支付给乙方)。   五、委托服务费支付完后,委托合同自然失效。   六、其他事项   1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密。本合同抄描件和主合同有同等法律效力.   2、本合同一式贰份,甲方壹份、乙方每人壹份。   4、双方签字盖章生效。   5、未尽事宜,双方友好协商解决。若有争议,由签定地法院裁决。   6、签合同地点:   甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________   法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________   _________年____月____日 _________年____月____日

       工程委托合同的签订不仅约束的合作双方各自的行为,同时将各自的权利和义务规定好,有利于工程的顺利进行。以上就是为大家总结的2018年工程委托合同范本以及相关知识,希望对您有帮助。

     
  •   在目前的社会中,债务纠纷时在所难免的事情。债权人也就是通常叫的债主,债主是指借出钱财收取利息的人即放债的人,是债的关系中有权利要求另一方(债务人)为或不为一定行为的当事人。接下来将为您介绍最新债务委托合同范本的法律知识。

      债务委托合同范本

      委托方(简称甲方):

      受托方(简称乙方):

      经甲乙双方友好协商,本着互惠诚信的原则,就以下委托内容达成协议,并严格遵照执行:

      1、甲方委托乙方调查内容:

      2、甲乙双方协商的调查时间为:自本协议签订之日起即____年____月____日至_____年____月____日止。在此期内,乙方负责完成甲方委托的工作 , 如遇到难度较大,且案情复杂,或甲方提供线索材料不全,有误等多种因素, 需延期的,甲乙双方另行协商延期时间。

      3、调查费用:合同签定首付款 元整;调查终结后付款 元整;总计: 元整。调查结束后,乙方向甲方按合同规定的调查内容提交相关资料。

      4、甲方所委托的被调查人乘飞机或其他交通工具到外地,并需要进行调查,乙方向甲方请示同意后,甲方可向乙方增加调查费用,具体数额实报实销。

      5、甲方提供被调查方的初步线索有误的情况下,并无法提供新的线索补充,使调查工作无法顺利进行,乙方终结调查工作,乙方所收的预付款为调查费用。

      6、甲方责任与权利 :

      甲方须提供真实有效的基本线索,并保证所提供资料的来源合法性。

      为乙方工作及时提供所需的背景资料和信息,并对本合同具有保密的责任;

      甲方可以随时向乙方咨询调查进度情况,及时向乙方支付报酬;

      甲方需保证提出的委托请求具有合法、有效性、真实性;

      甲方对乙方提供出的资料只用于维护自己的合法权益,严禁用着其他用途;甲方若将此信息资料用着非法其他用途,由此而产生的一切法律及经济后果由甲方自行承担:

      如果就委托项目内容、期限做出原则性改变的决策,应及时通知乙方,并采取适当措施,便于乙方及时调整工作。

      7、乙方责任与权利:

      8、甲方如果在合同期内正常执行过程中单方终止协议,同样要承担合同要求调查的全部费用。

      9、备注

      10、此协议双方签字盖章后正式生效,此协议一式二份,双方各执一份,本协议具有法律效应,双方应严格遵守执行。

      (本协议复印无效)

      委托方(甲方): 受委托方(乙方):

      联系电话:

      以上就是为您带来的关于最新债务委托合同范本的相关法律知识。如果债权人由于对方不履行义务而遭受到经济上的损失,有权要求赔偿。债权人还享有代位权和撤销权。

     
  •  拍卖委托合同简单的来说是受托人一种以合同的形式委托拍卖公司进行拍卖,在电视上我们经常看到各种拍卖会,但是这其中涉及到很多法律问题。接下来,本文中会对最新拍卖委托合同范本将进行相关介绍希望对你有所帮助。

      一、委托拍卖合同的特征

      (1)委托拍卖合同的目的是处理委托人的物品或者财产权利;

      (2)委托拍卖合同为要式合同。《拍卖法》规定:委托拍卖合同必须以书面的形式签订;

      (3)委托拍卖合同为有偿合同,即委托人在拍卖成交之后,应当向拍卖人支付一定数额的佣金。

      《拍卖法》第四十二条规定:拍卖人应当对委托人提供的有关文件、资料进行核实。拍卖人接受委托的,应当与委托人签订书面委托拍卖合同。

      二、最新拍卖委托合同范本

      (1)委托拍卖合同的主要内容有:签订地点、签订日期;委托拍卖双方的名称、住址等自然情况;拍卖物的概况;保留价;拍卖的时间、地点、标的支付或转移的时间、方式;价款的支付方式、期限;双方的权利和义务;违约责任及其他事项等。

      (2)拍卖委托合同范本

      委托人(以下简称甲方):___________________

      拍卖人(以下简称乙方):___________________

      甲方愿就其所属资产委托乙方拍卖,经双方协商签订以下合同条款:

      ①委托拍卖标的(详见清单):_______________

      ②拍卖时间及地点:甲乙双方协商确定

      ③拍卖方式:(以√确定)

      有底价拍卖 ;无底价拍卖 □;投标拍卖 □。

      ④拍卖标的保留价(底价):________________

      ⑤佣金及费用负担

      拍卖成交后,甲方应向乙方按照双方协议确定底价部分______%和成交价款中超出底价部分的______%支付佣金,由乙方从成交价款中一次性扣除。

      拍卖会前因甲方原因撤销拍卖标的,中止或终止拍卖时,甲方应支付乙方因拍卖活动所发生的公告费、资料费、差旅费、电话费、招商费等全部直接费用;如因政策因素致使拍卖中止或撤销的费用由乙方承担。

      拍卖标的转移、评估、储存保管、保险等手续的办理和费用由甲方承担。

      ⑥拍卖公告方式(以√确定)

      省内电视台 □;全国电视台 □;上网 □;其它 □。

      ⑦价款的支付方式及期限

      拍卖成交后,乙方在合同规定的时限内按照规定的付款方式收取买受人应付的成交款项,于成交后______日内,先向甲方预付成交款项的,并于甲方与买受人办理移交和过户手续无遗留问题后______个工作日内与甲方结清全部款项,并转入甲方指定帐户。

      ⑧违约责任

      除不可抗力外,本合同签订后,任何一方单方面违约,违约方应向守约方赔偿实际造成的损失,或通过法律诉讼解决争议。

      ⑨本合同未尽事宜双方可协商解决。

      ⑩本合同经双方签字盖章后生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

      甲方(章):__________________ 乙方(章):__________________

      授权代表(签字):____________ 授权代表(签字):____________

      电话:________________________ 电话:________________________

      地址:________________________ 地址:________________________

      账户:________________________ 账户:________________________

      __________年________月______日

      三、拍卖委托合同的注意事项

      (1)委托人在订立委托拍卖合同时,必须全面了解拍卖人是否具备从事拍卖业务的资格,即了解拍卖人是否是经过国家有关主管部门审核许可,并向工商行政管理局申请登记,领取营业执照的企业法人。

      (2)拍卖人接受委托后,未经委托人同意,不得委托其他拍卖人拍卖。

      (3)委托人在订立委托拍卖合同时,应当向拍卖人说明拍卖标的的来源和瑕疵。此外,委托人委托拍卖物品或者财产权利,应当提供身份证明和拍卖人要求提供的拍卖标的的所有权证明或者依法可以处分拍卖标的的证明及其他材料。

      (4)法律、行政法规禁止买卖的物品或者财产权利,不得作为拍卖标的。依照法律或者按照国务院规定需经审批才能转让的物品或者财产权利,在拍卖前,应当依法办理审批手续。委托拍卖的文物,在拍卖前,应当经拍卖人住所地的文物行政管理部门依法鉴定、许可。

      (5)委托拍卖合同,必须以书面方式订立,而且必须明确双方当事人权利义务及违约责任。

      拍卖委托合同在现在生活中越来越普遍,在拍卖物品之前,必须忒签订拍卖委托合同,否则拍卖的结果效力待定。希望大家通过阅读以后可以更加清楚的了解最新拍卖委托合同范本相关问题的。

     
委托合同模板相关视频 更多>>
  • 合同纠纷可以在原告所在地起诉吗
    2019-08-23 合同法 播放:196
  • 挂靠协议受法律保护吗
    2019-06-27 合同法 播放:844
  • 办了房产证合同就收回了吗
    2019-05-10 合同法 播放:3669
委托合同模板相关语音问答 更多>>
委托合同模板相关专题
委托合同模板相关问答专辑

15

15年的中国在线法律服务品牌

中国放心的互联网法律服务平台

82

覆盖82个法律专业领域

站内法律专业领域覆盖面广

1,000,000

每天为全国近100万互联网用户

提供各种类型法律知识查询服务

我是公众

有法律问题?直接发布咨询
(不限时间,律师在线,有问必答)

我是律师

400-678-1488
(服务时间:周一至周日 8:00-21:00)

关于法律快车

法律快车版权所有 2005-2019 粤ICP备10231287号-5 粤公网安备 44010602002222号 增值电信业务经营许可证(ICP证)粤B2-20100586