建设施工工程合同范本怎么写?
2020-11-04
在市场上一些公司或为了弥补自己在某方便的不足,或为了节约时间获得更大的经济利益,通常会将工程项目分包发给承包人,承包人再找施工工人将工程具体落实,此时各方当事或需要签署发包合同,或需要签署施工合同。下面小编提供一篇建设施工工程合同范本。
建设工程施工合同
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、承包形式:
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数 天开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式
双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写:)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内,甲方支付元工程款;
2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;
3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元;
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。
第五条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第八条质量保修
一、本工程保修期限为年,自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。乙方保修联系电话: ;乙方保修联系人: 。
第九条违约责任
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第十条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条附则
一、甲方代表为 ,乙方代表为 。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxx 乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxx
代表:xxx 代表:xxx
工程施工程序是否有效,工人的经验是否丰富,这都关系到完工后的工程质量的高低,也涉及到多数人的生命安全。为了保障工程质量,承包方需要与施工单位签署施工合同。
有问题?马上问律师,3分钟快速获得律师解答,4,768位在线律师
- 优选法律百科文章
精选法律知识
-
建设工程施工合同怎么写
建设工程施工合同怎么写?建设工程施工合同有哪些内容?法律快车法律视频频道为您讲解建设工程施工合同怎么写、建设工程施工合同有哪些内容等相关问题,并提供专业律师在线为您解答法律问题。 详细>>
律师
11202次观看 -
房屋租赁合同纠纷起诉状怎么写
房屋租赁合同纠纷起诉状怎么写?房屋租赁合同纠纷起诉状要写什么内容?法律快车法律音频频道为您讲解房屋租赁合同纠纷起诉状怎么写、房屋租赁合同纠纷起诉状要写什么内容等相关问题,并提供专业律师在线为您解答法律问题。详细>>
律师
7969次收听 -
工程纠纷协议书怎么写
《合同法》第二百六十九条:建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十条:建设工程合同应当采用书面形式。详细>>
律师
7191次阅读 -
建筑工程劳务分包合同纠纷
建筑工程劳务分包合同纠纷周先生承包了某建筑工程有限公司承包的商品房建筑其中的水电工程。承包后,其又找甲施工,并签订了合同。后甲承包后,因施工质量问题,周先生与甲详细>>
高博芳律师
施工合同纠纷 -
建设工程施工合同的工程款如何结算
建设工程施工合同的工程款如何结算分类:诉讼交流时间:(2017-11-1319:02)点击:34建设工程施工合同的工程款如何结算针对建设工程施工合同,承包方一旦详细>>
查琪琦律师
施工合同纠纷
2020
11/04
分享
顶部