水电工程承包合同范本应该包含什么内容?
2020-11-04
一个工程,由各种工程组成,不同的工程应由专业的人员来进行施工,这才能保证工程的完工以及预期效果。处了主题框架,还会涉及到水路、电路工程,还有防水等。专业的人施工,工程的质量能更好,反之,可能会出现一些问题。接下来,365律师将和大家分享水电工程承包合同范本应该包含什么内容?
水电工程承包合同范本
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量,保证工程进度,提高经济效益,明确双方责任,经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。
一、工程概况: 工程名称:工程地点: 承包范围:水电安装工程及弱电部分,清理自己产生的建筑垃圾,安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。(给水管安装到水表前,排水管,雨水管安装到阴井和排水沟,电器部分安装到电表前,接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装,弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等,水电施工图范围。)
二、承包概况: 包工不包料、自己使用的工具自带,发包方不给予提供。
三、质量要求: 承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业,每一道分项工序完成后,承包方自检后报发包方,发包方及监理组织一次性合格验收,验收不合格,出现返工,影响下一道工序,造成经济损失由承包方负责。保修金5%,保修期限为终验合格后两年内。
四、工期要求: 承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容,如中途有意停工不做,而影响下一道工种施工,发包方有权终止合同另找他人做,但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。
五、承包单价: 按建筑面积:19902 M2 按建筑面积19.00元/M2 ,地下室建筑面积6102 M2 按建筑面积每平方米6.00元/M2 ,以上合计总价:414750元整。
六、付款方式:
工程进度款,按实际完成工程量支付50%,达到初验标准再支付20%,终验后再支付20%,住户钥匙交清后支付5%,验收完成后两年内返还保修金。
七、施工现场材料管理: 作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料,如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。
八、安全责任: 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。 由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故,均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任,发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。 九、承包方责任:
1、必须约束本组作业人员,不能乱拿工地的东西,未经负责人同意,私自乱拿者,以偷窃行为处理100倍价值处罚,不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架,影响公司形象,如发生一次罚款2000元,不许在工地上随地大小便,如发生一次罚款2000元。
2、承包方必须服从发包方安排和指挥,遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。
3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行,若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。
十、奖惩制度:
1、承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工,发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。
2、若在正常情况不按施工进度进行,每延误一天处罚 1000.00元。 3.实际工期按发包人要求执行,承包人遵照执行。
十一、相关事宜:
1、如承包人私自把承包的工程转包他人,本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。
2、承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理,处理施工过程中发生的问题等。
3、本合同一式二份各执一份,由签订日起,有法律效力,完工后自行失效。
发包方:承包方:
电话:电话:
签订日期:年月日
签订日期:年月日
水电也是一大工程,对于整体工程而言还是很重要的。建筑物不可能不通水也不通电,若真那样,只能成为废弃物。水电工程承包合同范本应该包含什么内容呢?承包合同,内容肯定是要包含承包的内容的,若这点都说不清楚,其它的会更模糊,说到承包的内容,肯定要谈到酬劳问题,干了活肯定是要赚钱的。
有问题?马上问律师,3分钟快速获得律师解答,12,636位在线律师
- 优选法律百科文章
精选法律知识
-
小区车库租赁合同范本要注意什么
小区车库租赁合同范本要注意什么?小区车库租赁合同怎么写?法律快车法律视频频道为您讲解小区车库租赁合同范本要注意什么、小区车库租赁合同怎么写等相关问题,并提供专业律师在线为您解答法律问题。详细>>
律师
11667次观看 -
建筑工程总承包三级承包范围
建筑工程总承包三级承包范围?建筑工程总承包三级承包包括哪些?法律快车法律语音问答频道专业律师为您讲解建筑工程总承包三级承包范围、建筑工程总承包三级承包包括哪些等问题,您也可以在线咨询律师相关法律问题。详细>>
律师
9355次收听 -
个人商铺租赁合同范本
个人商铺租赁合同可以按照以下内容书写:1、租赁物的名称;2、租赁物的数量;3、租赁物的用途;4、租赁物的租赁期限;5、租金及其支付期限和方式;6、租赁物维修。详细>>
律师
7246次阅读 -
完胜的土地承包经营权合同纠纷
云南省镇雄县人民法院民事判决书(2019)云0627民初1207号原告余某某,女,193844月26日出生,委托代理人陈庆远,镇雄县坡头填法体服务所法律工作者被详细>>
马超律师
工程安全事故纠纷 -
农村宅基地转让合同范本怎么写
转让方:(以下简称甲方)受让方:(以下简称乙方)甲乙双方就宅基地使用权转让事宜,经自愿、平等、友好协商,达成转让协议如下:一、宅基地坐落、面积甲方将拆迁所得的坐详细>>
钱志强律师
工程安全事故纠纷
2020
11/04
分享
顶部