李加刚

【诈骗案件描述】江苏昆山检察院指控：悦xAPP系福建捷x胜网络科技有限公司运营聊天交友软件，平台工会通过引流人员以同城约会发生性关系为幌子，推广悦x软件，发展男性用户注册会员，让主播诱导男用户充值、打赏，按比例分成。2020年7月份被告人孟某在悦x上创建黑店工会，招募引流人员并招募徐某等20多名人为主播。徐某又将其余女主播拉入猫x群。本案案涉被告人20人左右，团伙作案，昆山检察院指控徐某及主播诈骗被害人9万多元。因数额巨大等情节昆山检察院对徐某三年半至四年实刑量刑。【判决结果】法院经审，支持辩护人观点，最终判处徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年并处罚金。（详见（2023）苏0583刑初49号）【办案过程】李加刚律师接受徐某委托后积极会见、阅卷，多次审阅卷宗材料并校对，审阅各被告人、被害人讯问笔录、询问笔录，发现其中部分被告人笔录所述矛盾，而且被告人徐某陈述猫x群并非专门为各主播引流提供的平台。庭审中积极与检察官就各矛盾之处展开多轮充分辩护，庭后又向法庭提交详细辩护意见，合议庭充分听取辩护人辩护意见。后通知公开宣判。【律师观点】本案涉及人数众多，同案犯高达20人左右，犯罪金额特别巨大，第一被告几十万元，徐某9万多元，第三被告也属于数额巨大。本案介于能否缓刑的辩护，考验辩护人辩护能力与实践经验。细节决定成败，辩护人能于无微之处找出突破口，积极寻找有利辩护线索于证据，最终成功达成缓刑结果。实际中有的被告人可能会自暴自弃，认为检察院已经量刑，基本法院会按照量刑意见照葫芦画瓢，请律师辩护是走过场的错误认识。殊不知，事在人为，用心做案子，终究有不一样的辩护效果。

【不起诉-案件描述】苏州市XX区公安分局向XX区检察院提出起诉意见：2020年9月至2023年4月期间徐某（另案处理）为牟取利益从网上购买“燃脂瘦”减肥药胶囊，明知其中含有违禁品，仍在苏州XX区XX镇通过微信向我的当事人侯某及其他同案犯销售，销售金额2万多元；我的当事人侯某又向他人转销售5600元。侯公安机关依法向XX检察院以销售有毒有害食品罪提出起诉意见。【判决结果】辩护人提出侯某犯罪情节轻微，具有坦白、认罪认罚等情节，检察院采纳辩护人观点，最终对侯某因生产销售有毒有害食品罪，不予起诉。（详见吴检刑不诉【2023】359号）【办案过程】李加刚律师接受侯某委托后积极会见、阅卷，多次审阅卷宗材料并校对，审阅各被告人、被害人讯问笔录、询问笔录，寻找有利线索并对销售金额提出异议，检察院退回补侦，降低销售金额，辩护人向该院提交详细辩护意见，检方充分听取辩护人辩护意见。【律师观点】本案能否争取不起诉的辩护，考验辩护人辩护能力与实践经验。细节决定成败，辩护人能于无微之处找出突破口，积极寻找有利辩护线索，最终成功达成不起诉结果。实际中有的被告人可能会自暴自弃，放弃辩护，可能会丧失一次不起诉的机会。

[起因]被告人李某因销售湖南苗歌酒于某风酒，经查通过线上销售金额140万余元，于20212年5月29日被苏州虎丘公安分局以在该酒中发现含有甲基卡巴地那非类物质而涉嫌生产、销售有毒有害食品罪刑事拘留。后被羁押苏州市第二看守所。[办案经过]随后被告人家属及时委托江苏和某律师所李律师为其辩护。本律师介入后仔细审查案情，发现本案指控罪名的事实不清，办案机关提出取保候审申请，同年7月3日取保。后苏州虎丘区检察院提起生产销售有毒有害食品罪暨附带民事诉讼（详见虎检刑诉【2022】298号起诉书、刑事附带民事公益诉讼起诉书虎检刑附民公诉【2022】号），该公益诉讼（虎检刑附民公诉【2022】号）诉讼请求1要求被告人赔偿销售金额十倍的惩罚性赔偿金共计400万元。一审庭审结束被告人蓓当庭收监。辩护人在一审庭审期间提出公诉机关认定主观有误，无任何证据证实被告人主观明知的犯罪故意，客观上也没有这类证据，仅仅是被告5次前后不一，相互矛盾的供词；而且对其中所谓有罪的笔录提出非法证据排除。除此之外，李律师积极搜集被人亲属喝苗歌酒治疗疾病的证据如聊天记录、购买记录等，这些证据足以证明被告人主观确实不知道该酒中假如那非类物质，如果真的知道，也不可能准许自己亲属喝的。这是人之常情、日常生活常理。另外辩护人还提出冠以该酒销售数量异议、销售主体等异议。同时对公益诉讼焦点予以反驳。结合上述证据及案情，辩护人果断采用无罪辩护的基本观点予以辩护。经过一番庭审激烈辩论，辩护人无罪的辩护意见并未采纳，至采纳辩护人部分辩护意见，于2022年11月23日作出（2022）苏0505刑初359号民事附带判决书，一审判决被告人十年六个月并处罚金一百万元，没收扣押苗歌酒；公益诉讼予以驳回。被告人不服继续上诉二审。二审仍坚持无罪辩护，经庭审辩论，公诉人最终放弃苗歌酒的犯罪指控，认定被告涉及苗歌酒销售的犯罪事实不清、证据不足即一审判决认定事实有误。出庭检察院建议二审法院对判决刑罚予以调整。被告人也自愿对雄某酒销售金额予以认罚，此时被告人也关押近1年了，结合实际案情，辩护人提出在被告人自愿对销售雄某酒认罪基础上给与1年以下的量刑辩护意见，同时考虑其家庭经济状况不好，罚金从低10万元量刑的辩护意见。公益诉讼部分达成调解。最终二审法院暨苏州市中级人民法院依法采纳辩护人观点，依法作出（2023）苏05刑终23号判决撤销一审部分判决被告人十年六个月并处罚金100万元，改判被告人犯生产、销售有毒有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。最终被告人于宣判后不到一个月出狱。[结果]辩护人争取无罪辩护，最终多方激辩，将10年刑期减少至1年，将罚金100万元降低到10万元，减少90万元损失。

导读：离婚需要分配财产和未成年孩子的抚养权归属，不直接抚养孩子的一方必须按时支付抚养费。那么复婚后又离婚孩子抚养权重新界定吗？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，法律快车小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。离婚需要分配财产和未成年孩子的抚养权归属，不直接抚养孩子的一方必须按时支付抚养费。那么复婚后又离婚孩子抚养权重新界定吗？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，法律快车小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。一、复婚后又离婚孩子抚养权重新界定吗复婚后孩子抚养权是否重新界定可以夫妻双方协商决定。抚养权是指父母对其子女的一项人身权利，抚养有婚生的抚养与非婚生的抚养之分，在现实生活中由于各种原因的出现与发生，导致父母对子女的抚养权得不到很好的保障。子女的抚养监护问题，主要是根据有利于女儿的成长为原则判断双方的条件优劣，如果哪一方对子女成长更为有利，则判断给哪一方，同时，一方有法定过错的，法院应当优先考虑判给对方抚养。二、复婚后又离婚孩子由谁抚养子女的抚养监护问题，主要是根据有利于女儿的成长为原则判断双方的条件优劣，如果哪一方对子女成长更为有利，则判断给哪一方，同时，一方有法定过错的，法院应当优先考虑判给对方抚养。(一)两周岁以下的子女一般随女方生活。(二)对两周岁以上八周岁以下的未成年子女如果一方已做绝育手术或因其他原因丧失生育能力子女随其生活时间较长无其他子女而另一方有其他子女等情形的可予以优先考虑。(三)对八周岁以上的未成年子女应考虑该子女的意见同时法院还会考虑双方的经济收入住房条件等因素来最终判决孩子的抚养权。《民法典》第一千零八十四条规定，父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或者母直接抚养，仍是父母双方的子女。三、复婚再离婚抚养权会改判吗需要看案情，对于孩子的抚养权之争，关键是要从有利于孩子的成长出发，如果是十周岁以上的孩子，还得征询孩子的意见，是愿意跟父亲还是母亲来共同生活。男女双方自愿离婚的，准予离婚。双方必须到婚姻登记机关申请离婚。婚姻登记机关查明双方确实是自愿并对子女和财产问题已有适当处理时，发给离婚证。第三十二条男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解;如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：（一）重婚或有配偶者与他人同居的;（二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;（四）因感情不和分居满二年的;（五）其他导致夫妻感情破裂的情形。一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。现役军人的配偶要求离婚，须得军人同意，但军人一方有重大过错的除外。女方在怀孕期间、分娩后一年内或中止妊娠后六个月内，男方不得提出离婚。女方提出离婚的，或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的，不在此限。离婚后，男女双方自愿恢复夫妻关系的，必须到婚姻登记机关进行复婚登记。第三十六条父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或母直接抚养，仍是父母双方的子女。总之，一般复婚后又离婚的，孩子抚养权可以协商约定或者诉讼分配。

导读：有些人在婚前借贷，而配偶不知情的情况下，也是个人的债务，不应该由双方进行承担。那么婚前债务婚后怎么处理,法院怎么执行？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，法律快车小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。有些人在婚前借贷，而配偶不知情的情况下，也是个人的债务，不应该由双方进行承担。那么婚前债务婚后怎么处理,法院怎么执行？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，法律快车小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。一、婚前债务婚后怎么处理,法院怎么执行夫妻在离婚时，因对夫妻关系存续期间所负的债务未作处理，或者在离婚后产生的对原夫妻共同财产的处理、子女抚养所负的债务，形成离婚后的共同债务。对于婚前的个人债务转化为夫妻共同债务的问题，《民法典》没有直接规定，最高人民法院对《民法典》的相关司法解释中也仅各涉及到一条。规定：“债权人就一方婚前所负债务向债务人配偶主张权利的，人民法院不予支持。但债权人能够证明所负债务用于婚后家庭共同生活的除外。”夫妻一方婚前所负个人债务是其与债权人之间因特定法律事实而形成的债权债务关系。夫妻一方婚前个人所负债务不能因婚姻关系的发生而转移，债权人亦不得就一方婚前个人债务向债务人配偶主张债权。如果一方婚前所负债务与婚后夫妻共同生活具有必然的联系，即若一方债务或婚前所负债务中的资金、财物已转化为婚后夫妻共同财产或已成为婚后夫妻共同的物质生活条件的，则婚前一方所负债务即转化为夫妻共同债务，应当由夫妻共同连带偿还。二、婚后债务会执行婚前财产吗婚姻关系存续期间夫或妻一方以个人名义所负债务，原则上应按夫妻共同债务处理；但另一方能证明债权人与债务人明确约定为个人债务的除外；能够证明夫妻约定分别所有财产制，且第三人知道该约定的，也除外。夫或妻一方就共同债务承担连带清偿责任后，可基于合法依据向另一方追偿。夫或妻一方死亡的，生存一方应对婚姻关系存续期间的共同债务承担连带责任。三、一方婚前债务婚后法院会冻结另一方的银行账户吗一般是不会的，婚前债务属于个人债务，只有夫妻共同债务部分，法院才会对夫妻双方的财产进行保全措施。（一）夫妻一方的婚前个人债务应用个人财产清偿，且不因婚姻关系而发生移转。夫妻一方婚前所欠个人债务，是其与债权人之间因特定法律事实而形成的一种债权债务关系，它是夫妻一方在婚姻关系产生之前与债权人这种特定主体之间发生的权利义务关系。夫妻一方在婚前所负的个人债务，如没有另一方在婚后向债权人做出承诺，即不会在原债务人的配偶与债权人之间产生意定之债，债权人也无法律上的根据和理由向债务人的配偶主张权利。（二）用夫妻共同财产支付一方婚前个人债务，对夫妻中另一方的财产造成了损害。在婚姻关系存续期间，夫妻双方的财产为共同所有，用夫妻共同财产支付一方婚前个人债务，势必对夫妻共同财产造成一定的减损，此时双方的共同财产虽不能分割，但显然对于夫妻一方潜在的财产份额造成了不应有的损害。

江苏省苏州市中级人民法院民事判决书（2022）苏05民终8417号上诉人（原审被告、反诉原告）：昆山xxx业发展有限公司，委托诉讼代理人：李律师，江苏和舟律师事务所律师。上诉人昆山xxx业发展有限公司（以下简称友x公司）因与被上诉人浙江新xx设集团有限公司（以下简称新x公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服江苏省昆山市人民法院（2021）苏0583民初5161号民事判决，向本院提起上诉。友x公司上诉请求：1.撤销原判，依法改判驳回新x公司的一审诉请，支持友x公司的一审反诉请求。事实与理由：一、一审认定部分事实不清。1.根据友x公司举证的张某其参与的股东2会纪要、张某其的承诺书、戴某荣的证言及举证的会计账册等，可以证明张某其系案涉工程的实际施工人。2.根据2014年8月1日双方签署的《施工补充协议》，960万元人工费应当按照11.5%下浮。3.一审已查明新x公司延误工期579天，双方合同十三条约定了工期罚款。新x公司并未举证证明该工程延期系友x公司所为，也没有任何关于工期顺延的签证及申请。4.关于签证85万元，友x公司已经举证了支付85万元转账凭据《工程竣工结算资料报送承诺书》第四项、《分包项目审核汇总表》、《工程结算审定单》、《建设工程造价咨询协议书》，总包土建及安装工程送审价180637694元，审定价165528418元，总包管理项下分包工程送审价34821802.29元，审定价28110462.81元，总核减率为10.127%，新x公司应承担的审计费为33.143万元[215459496.29*（10.127%-5%）*3%]。二、一审对于反诉事实认定不清。一审仅因为延期交付，友x公司就赔偿小业主483万余元，维修费用仅49万余元，与客观事实不符。友x公司因新x公司怠于履行维修，专门聘请张某与该项目物业公司对接，处理竣工期后维修善后事宜，为此支付3张某工资，系因新x公司违约而发生的直接损失，理应支持。新x公司辩称：一、相关的施工资料中张某其是作为建设方的股东。二、人工费是双方另外核算的，还另外签署了补充协议下浮11.5%之后的，因此关于人工费的核算是一个独立的问题，不包含在下浮的范围内。三、本案的工程是包括一期和二期，还因为房地产不景气，友x公司资金不足，导致工期延迟。新x公司向一审法院起诉请求：1.判令友x公司支付新x公司工程款2108960元并赔偿利息损失2.判令友x公司返还新x公司暂扣已垫付保修、审计费用150万元；3.本案诉讼费用由友x公司承担。友x公司向一审法院反诉请求：1.判令新x公司支付友钻公司审计费182321.74元、维修质保费及工资1616639元（维修质保费1460639元、工资156000元）、新x公司委托项某支取的1065万元，合计2858960.74元，2.反诉费由新x公司负担。友x公司增加一项诉讼请求：判令新x公司赔偿利息损失（分段计算自2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行完毕之日止。一审法院经审理认定事实如下：友x公司将建设开发的昆山市玉山镇萧林路“逸x湾”住宅楼项目中的土建、水电项目发包给新x公司施工。2014年8月21日，友x公司（甲方）与新x公司（乙方）签订《施工补充协议》。2015年1月20日，新x公司向友x公司出具《工程竣工结算资料报送承诺书》，签订《建设工程造价咨询协议书》，其中约定“基本收费按项目送审金额的0.06%计取，效益收费按核减金额的3%计取”。《逸景湾花园项目竣工结算相关问题处理意见的协议书》5、乙方垫付的资金。昆山xx项目管理有限公司作出昆建元基审(2016)第3371号《工程造价咨询报告书》，一审又查明，一审法院查询新x公司、新x公司昆山分公司新x公司申请张某其出庭作证，友x公司申请戴某荣出庭作证。一审法院经审理于2015年10月26日作出如下判决“一、被告新x公司昆山分公司于本判决生效之日后十日内支付原告昆山市永昌土石方工程有限公司工程款302596元，并按照中国人民银行同期同档贷款基准利率支付逾期付款利息，《工程结算审定单》第四项争议产生异议，一审法院予以采纳。其三，2017年12月28日协议形成时，咨询方无法提交完整资料给税务机关汇算，为了完善税务汇算资料，2017年12月28日协议只能作为友x公司税务清缴的资料，综上，友x公司主张2017年12月28日协议仅仅系友x公司为了竣工结算、提交完整资料给税务机关汇算而出具，具有高度可能性，一审法院予以采纳。一审法院认定2017年12月28日协议并非友x公司、新x公司关于结算的真实意思表示，不能作为结算依据。三、四项争议如何认定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第六条第二款的约定，本案不宜直接认定新x公司存在工期延误。再者友钻公司主张的工期延误的罚款的性质系违约责任，应以其损失为依据，综上，友x公司有权扣减审计费84553元。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第六条第二款、第七条之规定，一审法院判决：一、昆山xxx业发展有限公司于判决生效后十49日内支付浙江新xx设集团有限公司工程款970310元。二、驳回浙江新xx设集团有限公司的其他诉讼请求。三、驳回昆山xx置业发展有限公司的诉讼请求。一审本诉案件受理费37837元，由昆山xxx业发展有限公司负担13503元，由浙江新x建设集团有限公司负担24334元。一审反诉案件受理费17189元，财产保全费5000元，合计22189元，由昆山xxx业发展有限公司负担。二审中，友x公司为支持其上诉请求，向本院提供如下证据：1.《昆山“逸x湾花园”工程结算书》；2.逸x湾花园房屋收费表；3.昆山市商品房购销合同；4.协议书及回款凭证；5.合同6昆山市商品房屋交付使用备案证书；7《工程竣工结算资料报送承诺书》、《分包项目审核汇总表》、《工程结算审定单》、《建设工程造价咨询协议书》；8.昆元基审（2016）第1136号《工程造价咨询报告书》。新x公司质证认为。二审中，新x公司向本院提供如下证据：1.《财务核对说明》、《昆山逸x湾项目工程尾款结算表》、《昆山逸x湾工程遗留问题解决备忘录》，证明一审起诉前支付工程款情况；2.《工程联系单》、《情况说明》、《设计变更通知单》、昆住建[2011]234号文件，证明工期延误情况。友x公司质证认为，工程款支付金额无异议，暂扣履约保证金是由于友x公司垫付房屋维保金，尾款2207445.3已支付完毕。2.新x公司提供的新证据中，承担1158000元工期延误罚款是合理的。本院二审认定的事实与一审法院认定的事实一致。二审另查明相应施工部分的工程款付款金额为28110462.81元。二审再查明，《昆山“逸x湾花园”工程结算书》载明，逸景湾花园一期土建签证单部分送审造价为1351087.43元，土建签证单部分，一期审定金额1351087元，二期审定金额667000元。上述事实，由本院2022年9月7日调查笔录、《昆山逸x湾项目工程尾款结算表》、《昆山逸x湾工程遗留问题解决备忘录》、《分包项目审核汇总表》、《昆山“逸x湾花园”工程结算书》、昆建元基审（2016）第1136号《工程造价咨询报告书》在卷予以佐证。本院二审认定的其他事实与一审法院认定的事实一致。本院认为，双方签订的《昆山“逸x湾”工程施工承包协议》、《施工补充协议》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效，双方均应按约履行。本案二审的主要争议焦点在于：一、张某其是否是本案案涉工程的实际施工人；二、新x公司应当承担的审计费如何认定；三、960万元人工费是否应当下浮；四、新x公司是否应当承担工期延误费1158000元；五、友x公司是否已经支付了签证涉及的85万元；六、新x公司是否应当支付友x公司相应的修复费用及工资。关于争议焦点二。一方面，根据《分包项目审核汇总表》（干挂花岗岩等项目由甲方审定单价，《建设工程造价咨询协议书》约定的审计费计取情况，认定新x公司承担审计费84553元并无不当，本院予以支持。关于争议焦点三。案涉《施工补充协议》960万元应作下浮处理。关于争议焦点四。根据友x公司二审举证，友x公司亦因此向购房小业主承担了逾期交房违约金。双方过错程度等因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，酌情认定新x公司应承担工期延误违约金10万元。关于争议焦点五。《昆山“逸x湾花园”工程结算书》造价报告已经包含了签证涉及的85万元款项，故友x公司主张已经支付了签证涉及的85万元款项，本院予以支持。关于争议焦点六。关于维修费用应承担修复费497137元并无不当，本院予以确认。另外10万元工期延误违约金，经核算，友x公司还应向新x公司支付工程款20310元。综上，基于新证据，友x公司部分上诉请求成立，本院予以支持。一审判决对于签证所涉及的85万元以及工期延误费的认定不当，本院予以纠正。依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，第六条、第六十条、第一百一十四条，第六十七条、第一百七十七条第一款第二项的规定：一、撤销江苏省昆山市人民法院（2021）苏0583民初5161号民事判决第一项、第二项及案件受理费部分。二、维持江苏省昆山市人民法院（2021）苏0583民初5161号民事判决第三项。三、昆山xxx业发展有限公司于本判决生效后十日内支付浙江新xx设集团有限公司工程款20310元。四、驳回浙江新xx设集团有限公司的其他诉讼请求，如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。昆山xxx业发展有限公司多交纳的二审案件受理费10648元，由本院予以退还。审判长周某审判员赵某审判员张某红二○二二年十月二十四日法官助理徐某书记员严某徽