您的位置: 法律快车 > 法律咨询 > 问答专辑 > 民事法律 > 问答专辑详情

委托加工合同范本

合同法法律快车2018-03-2916:51:55

  委托加工,是指由委托方提供原料和主要材料,受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费的经营活动。那么委托加工合同怎么写呢?下面法律快车小编提供一份委托加工合同范本,供您参考。

  委托加工合同范本

  甲方:

  乙方:

  为了拓展市场,因甲方生产规模不能满足市场需求,甲方委托乙方为甲方加工生产白酒产品,协议如下:

  一、由甲、乙方提供具有法律效力的相关手续,签订委托生产加工合同,在当地主管部门备案。

  二、由甲方提供主要原材料及包装物,乙方采购的材料质量必须符合国家及企业相应标准要求。价格双方协定。费用由甲方按数量价格同时结算。

  三、乙方未经甲方同意,不得生产与甲方近似产品。

  四、产品品种数量根据市场情况以销定产。生产计划按甲方派驻的人员确定生产。为减少运费、降低成本,经甲方电话或书面委托,在甲方人员监督下,乙方按甲方指定地域帮助销售。货款由甲方回收。

  五、乙方必须按甲方需要生产合格产品,按时交货。如不能按量按时交货,由此造成的损失,由乙方负责。

  六、产品成本因市场价格的动态变化较大,区域跨度大,因此委托加工产品的单位费用计算采用动态计算方式。即:甲、乙方随时根据主要原料价格和市场情况确定。

  七、乙方必须按国家有关标准和企业标准进行加工生产,不合格产品不准出厂。因乙方生产造成的不合格产品,由乙方负责。乙方生产加工产品,由乙质检部门按标准代验代检。

  八、产品标识、标准根据国家技术监督局(199711月7日)颁发的《产品标识标注规定》第九条四款的规定。厂名厂址采用营业执照名称。

  九、乙方不得销售甲方委托加工的产品,全部委托加工的产品由甲方进行销售。十、在委托加工过程中生产采购的辅料费用,由乙方先期负责,然后生产一批,甲方给乙方结算一批。 十一、乙方向甲方提供良好的生产条件、卫生条件及成品、半成品库房。免费提供甲方驻厂人员的住房、水电,并帮助解决生活琐事。并负责协调有关职能部门的关系。

  十二、委托加工数量、委托加工品种、委托加工产品执行标准另行书面通知,以书面通知双方签字为准,未有书面通知,乙方投入生产,甲方可按侵权行为投诉。

  十三、本合同有效期限为2010年8月1日至2011年7月31日。如需续签,双方另行协商,到期自然终止。

  十四、在乙方保证甲方数量前提下,甲方不在河南境内委托第二方加工生产。

  十五、未尽事宜协商解决。

  十六、本合同一式四份,在工商局合同仲裁部门备案,双方各一份。如合同期间发生异议,由甲方所在地解决。

  甲方:                                      乙方:

  代表:                                      代表:

  地址:                                      地址:

  年 月 日

阅读200
点赞300

5,972当前在线律师

免费咨询律师,3~15分钟获得解答!

免费咨询

推荐优质问答

相关知识推荐 更多>>

  • 委托代理合同民事判决书

    陕西省汉中市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2007)汉中民终字第98号 上诉人(一审被告)陕西汉拍拍卖中心有限公司(以下简称汉拍公司)。 法定代表人关立民,董事长。 委托代理人冉清海,陕西汉钟律师事务所律师。 被上诉人(一审原告)洋县供销合作社贸易中心(简称 详细>>

    合同法案例阅读量:2461

  • 委托开发合同委托人的违约责任

    委托开发合同委托人违约责任有哪些? 委托人的违约责任是指委托人不履行或者不适当履行委托开发合同。主要有以下几项: 1、委托人迟延支付研究开发经费,造成研究开发工作停滞、延误的,研究开发人不承担责任。委托人逾期两个月不支付研究开发经费或者报酬的,研究开发 详细>>

    技术合同知识阅读量:2321

  • 非诉讼委托代理合同怎么写

    在日常生活工作中,相信大家听说过非诉讼业务,所谓非诉讼业务是指不通过诉讼或仲裁方式代理法律事务的业务,那非诉讼委托代理合同怎么写?非诉讼合同律师收费标准是怎样的?针对这几个问题下面法律快车小编为您解答疑惑。 详细>>

    非诉讼代理阅读量:1170

  • 承揽合同是单务合同吗

      承揽合同是单务合同吗?一般来说,承揽合同他是单务合同,要看具体的一个情形,一般来说承揽合同它是一种比较少见的合同,但是合同他可以分为单务合同和商商务合同,单务合同并不是单方的一种法律行为。接下来由法律快车小编为大家带来承揽合同是单务合同吗的详细知识,希望帮助到大家。 详细>>

    承揽合同阅读量:337

有问题?马上问律师

3分钟快速获得律师解答

5,972位在线律师

立即咨询