建筑工程来说，建筑工程它的处理起来是比较繁琐的，不仅要处理合同方面的问题，还要处理相关的劳务纠纷以及相关的承包的纠纷，所以建筑工程在处理的时候比较繁琐，那么建筑工程如果他的发包人不决算的话，应该如何处理呢？

　　一、建筑工程发包人不决算如何

　　１、可以通过向法院起诉要求结算并支付工程款，法院会依法做出判决。

　　２、胜诉之后，如果对方拒绝履行的，胜诉方可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。

　　３、法院在受理强制执行后，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。

　　４、被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。

　　二、发包人的责任是什么

　　1、发包人的过错责任情形

　　一般情况下，工程发生质量问题，主要是由施工单位承担责任，但是仔细研究《合同法》及《建筑法》等相关规定会发现，在下列情形下，发包人也应当承当相应的过错责任：

　　第一，提供的设计存在缺陷，或者擅自要求施工单位变更设计；

　　第二，提供或者指定购买的建筑材料、配件、设备等不符合强制标准；

　　第三，未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等；

　　第四，直接指定分包。

　　2、发包人承担的违约责任

　　根据《合同法》第283条、284条以及《建设工程施工合同司法解释》第12条等规定，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行的违约责任，也就是采取补救措施和赔偿损失的责任，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿提供、窝工等损失。

　　另外，根据《建设工程施工合同司法解释》第13条的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。

　　三、建设工程合同无效的情形有哪些

　　1、承包人未取得建设工程施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效。

　　2、没有资质的实际施工人借用有资质的建设工程施工企业名义的建设工程施工合同无效。

　　3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效。

　　4、承包人非法转包、违法分包建设工程的建设工程施工合同无效。

　　5、没有资质的实际施工人借用有资质的建设工程施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的建设工程施工合同无效。