您的位置:法律快车 > 知识专辑 > 损害赔偿 > 工程索赔范围和程序是怎样的

工程索赔范围和程序是怎样的

工程索赔范围和程序分别是:索赔范围:工期延期索赔、工期加速索赔、不可预见的外部故障或条件索赔等;索赔程序:以书面的索赔通知书形式向相关的人员提出索赔申请并且提交相关的资料等相关的程序,当在进行工程索赔的时候,还是需要提交相关的证据的,工程索赔的类型工程延误索赔、工程变更索赔等五大类的。
更新时间:2022-05-26 16:25 点赞 浏览 转发
工程索赔范围和程序是怎样的
  • 一、工程索赔的程序:1、提出索赔要求当出现索赔事项时,承包人以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。2、报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。3、工程师答复工程师在收到承包送交的索赔报告有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。4、工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。5、持续索赔当索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,工程师应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由...
    阅读全文>>
  •   工程索赔是指在工程建设合同履行中,因为非自身原因而遭受损失依照合同规定向另一方当事人请求赔偿的行为,请求赔偿的范围应该是合理的,是合同里规定的,对于出现工程索赔纠纷的可以去法院调解诉讼,下面我们来看看工程索赔的范围和内容有哪些。

      一、什么是建设工程索赔

      建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释对此做了专门阐述。

      二、工程索赔的范围和内容有哪些

      1、工期延期索赔

      因为发包人未按合同要求提供施工条件,或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成的工期拖延,承保人向发包人提出索赔;如果由于承保人原因导致工期拖延,发包人可以向承包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延...

    阅读全文>>
  • 工程索赔所需证据1、索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括:真实性:全面性;法律证明效力;及时性。2、证据的种类。证据的种类包括:①招标文件、合同文本及附件;②来往文件、签证及更改通知等;③各种会谈纪要;④施工进度计划和实际施工进度表;⑤施工现场工程文件;⑥工程照片;⑦气象报告;⑧工地交接班记录;⑨建筑材料和设备采购、订货运输使用记录等;⑩市场行情记录;11、各种会计核算资料;12、国家法律、法令、政策文件等。工程索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向,调查干扰事件,寻找索赔理由和证据,计算索赔值,起草索赔报告,通过谈判、调解或仲裁,最终解决索赔争议。
    阅读全文>>
  • 工程延误索赔因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。工程变更索赔由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。合同被迫终止的索赔人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。工程加速索赔发包人或工程师指令承包人加快施工速度,缩短工期,引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。意外风险和不可预见因素索赔在工程实施过程中,因人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍,如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔等。
    阅读全文>>
  • 1、承包人提出索赔申请索赔事件发生28天内,承包人向工程师发出索赔意向通知。合同实施过程中,凡不属于承包人责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的28天内,承包人必须以正式函件通知工程师,声明对此事项要求索赔,同时仍须遵照工程师的指令继续施工。逾期申报时,工程师有权拒绝承包人的索赔要求。2、索赔通知时间发出索赔意向通知后28天内,承包人向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;正式提出索赔申请后,承包人应抓紧准备索赔的证据资料,包括事件的原因,对其权益影响的证据资料、索赔的依据,以及其他计算出的该事件影响所要求的索赔额和申请展延工期天数,并在索赔申请发出的28天内报出。3、工程师审核承包人的索赔申请工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。接到承包人的索赔信件后,工程师应该立即研究承包人的索赔资料,在不确认责任...
    阅读全文>>
  • 一、工程索赔时间为多少天1、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意。二、工程索赔时间规定的依据是什么1、合同有关条款。2、索赔事件发生后,索赔意向通知书。3、索赔报告,含签证,索赔金额,事件责任方应承担的责任等。4、监理和责任方签署回复意见。
    阅读全文>>
  • (一)施工索赔须注意1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。(二)施工索赔证据索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下,才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据,来证明索赔的成立,以争取索赔成功。施工索赔证据如下:1、招标文件、投标书、中标通知书、工程预算书、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资料、发包人认可的施工组织设计文件、开工报告、...
    阅读全文>>
  •   在我们的日常生活中,我们经常会看到各种各样的施工队,在对我们的城市进行施工和维护,但是这种施工队的施工是非常危险的,因此每一个施工员的工资都不应该被拖欠,接下来和法律快车小编去学习一下,施工工程索赔成立的条件,希望对你有所帮助。

      一、施工工程索赔成立的条件

      (1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;

      (2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;

      (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

      索赔是指国际贸易业务的一方违反合同的规定,直接或间接地给另一方造成损害,受损方向违约方提出损害赔偿要求。

      索赔的依据包括两个方面:法律依据:索赔方提出的救济方法必须符合法律规定;事实依据:索赔所需要的足够文件。

      二、索赔费用的组成

      (1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之...

    阅读全文>>
  •   我们都知道工程项目都是比较大的,在工程项目中一般存在着多方当事人,因此工程纠纷的发生是很常见的,工程停工索赔就是典型的一种,工程停工索赔需要提交工程停工索赔报告,那工程停工索赔报告范本怎么写?针对这个问题下面法律快车小编为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

      工程停工索赔报告范本

      甲方:

      乙方:

      (一)索赔成立理由

      1、与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

      2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

      (二)索赔的依据

      按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。

      (三)索赔事项概述

      由我单位承建的某项目,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6...

    阅读全文>>
相关专辑推荐 相关法律知识
损害赔偿咨询 损害赔偿问答