您的位置:法律快车 > 法律知识 > 工程纠纷 > 工程转包纠纷 > 发包商是什么意思?

发包商是什么意思?

法律快车官方整理 更新时间: 2023-01-11 10:25:28 人浏览

导读:

发包商的意思是工程发包的主体资格和支付价款的能力是能够取得当事人资格的继承人。承包方与发包方的区别在于两者的概念不同、责任不同和权利义务不同等。

发包商

  一、发包商是什么意思?

  发包商的意思是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当以及取得该当事人资格的合法继承人。法律快车提醒您,发包人发包人有时也称发包单位、建设单位或业主、项目法人,这里统称为发包人。

  二、承包方与发包方的区别

  1.概念不同。发包人是具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人;承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人;

  2.责任不同。发包方是建设单位或业主、项目法人;承包方是承包单位、施工企业、施工人。

  《建筑法》第二十四条提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

  三、工程发包商发包的条件

  1.应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力;

  2.实行招标发包的,应当具有编制招标文件和组织评标的能力或者委托招标代理机构代理招标事宜;

  3.有理行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实。

  《建筑法》第十九条,建筑工程依法实行招标发包,对不适于招标发包的可以直接发包。

  《建筑法》第二十条,建筑工程实行公开招标的,发包单位应当依照法定程序和方式,发布招标公告,提供载有招标工程的主要技术要求、主要的合同条款、评标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容的招标文件。开标应当在招标文件规定的时间、地点公开进行。开标后应当按照招标文件规定的评标标准和程序对标书进行评价、比较,在具备相应资质条件的投标者中,择优选定中标者。

引用法条

拓展阅读

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

点赞
收藏
分享至

相关知识推荐

  • 发包人,也可称为发包单位、建设单位或者业主、项目法人;包括具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人主体资格的合法继承人。法律依据:根据2021年1月1日起施行的《民法典》第七百九十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。《民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《民法典》第七百九十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
  • 发包商的概念是具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人主体资格的合法继承人。发包商可以是行政组织,行政组织的联合体或者发包的企业。法律依据:根据2021年1月1日起施行的《民法典》第七百九十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。《民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《民法典》第七百九十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
  • 你好,搜集证据,可以主张多发的部分为不当得利返还。
  • 你好,如果有证据,协商不成,可以到法院起诉,要求给付工程款。
  • 那个承包商有资质吗
  • 母公司和子公司之间是独立法人,母公司具备一定自制不必然说明子公司就具备该资质,其是与特定法人身份关联的。母公司只能分包给其他公司,而且不能将主体工程分包。
  • 违法建筑买卖合同的效力是什么
    违法建筑买卖合同的效力是什么

    违法建筑签订的买卖合同无效。违法建筑属于法律法规禁止买卖转让的房屋,未经过登记备案,买卖主体不合法,出卖人就未经批准或者未按照批准内容建设的建筑与买受人订立的买卖合同无效。

    #工程纠纷
    人浏览
  • 法院会受理违建租赁合同吗
    法院会受理违建租赁合同吗

    法院受理关于违建租赁合同的纠纷,可以判定该合同无效。违章建筑属于法律法规禁止出租的房屋,未经过登记备案,租赁主体不合法,出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的建筑与承租人订立的租赁合同无效。

    #工程纠纷
    人浏览
  • 拖欠工程款是建设工程施工合同纠纷中的一种。建设工程施工合同纠纷是一般的合同纠纷案件,应当根据《民诉法》关于合同纠纷案件的规定处理,即以被告住所地或者合同履行地为管辖地。
  • 实际施工人维权的方式有哪些
    实际施工人维权的方式有哪些

    实际施工人维权的方式:1、向合同相对方主张权利;2、实际施工人可以发包人为被告直接起诉;3、为方便案件审理,人民法院可追加转包人或违法分包人为共同被告或第三人,但是发包人只在拖欠工程款的范围内对实际施工人承担责任。

    #工程纠纷
    人浏览
  • 工程建设标准分类如下:1、根据内容:设计标准、施工及验收标准、建设定额;2、根据属性:技术标准、管理标准、工作标准;3、根据标准:国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。法律依据:《建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。《民法典》第七百九十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
  • 工程合同诈骗如何诈骗
    工程合同诈骗如何诈骗

    工程合同的常见的作案手段有:1、合同诈骗罪以假乱真“饰耳目”。2、招摇撞骗“唱空城”。3、虚张声势“空手道”。构成合同诈骗罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    #工程纠纷
    人浏览
  • 协商不成的话可以起诉
  • 工程合同诈骗的认定是怎样的
    工程合同诈骗的认定是怎样的

    工程合同诈骗的认定如下:侵犯的客体是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。客观上表现为行为人在签订或履行合同过程中,虚构事实,隐瞒真相,骗取对方当事人数额较大的财物的行为。犯罪主体包括自然人和单位。主观方面表现为直接故意,且具有非法占有他人财物的目的。

    #工程纠纷
    人浏览
  • 可以通过法律途径解决
  • 工程合同发包违约有哪些责任
    工程合同发包违约有哪些责任

    工程合同发包违约有以下责任:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁等损失和实际费用。

    #工程纠纷
    人浏览
  • 你好,具体情况详细说一下吧。
  • 你们的合同保留好,被起诉方的身份证信息要知道
  • 您好,协商不成诉讼解决
  • 责任主体对工程质量的责任是:1、建设单位对建设工程的质量全面负责;2、勘察、设计单位对勘察、设计的质量负责;3、施工单位对建设工程的施工质量负责;4、工程监理单