合同主债权和从债权诉讼时效的起算时间未必相同
导读：
【案情】
原告福建省南安市第四建筑工程公司（以下简称南安四建）。
被告福建省大田铭溪石凤水泥熟料有限公司（以下简称铭溪公司）。
1992年12月26日，原告南安四建（乙方）与大田县合成氨厂（甲方以下简称合成氨厂）订立一份《建设工程施工合同》，该合同约定：乙方为甲方承包建设年产6万吨水泥熟料生产线的土建部分，承包范围包括熟料库、水泥库、立窑车间等；开工日期为1993年1月1日，竣工日期为1993年8月15日；质量等级为合格；合同估价款为4000000元；承包方式为按中标条款及审核后施工图的实际工程量决算；结算方式为以审查后的施工图实际施工工程量加变更签证进行结算；违约责任包括合同第28条：“甲方未在建设银行审定工程结算后10天内付清工程尾款，从第11天起向乙方支付工程尾款每日万分之五的违约金”。同时该合同第31条又规定：“甲方违约应支付的违约金和费用，按合同条件和协议条款规定的方法计算，并在每次违约责任明确后10天内支付给乙方”。双方还对合同其他有关条款作了约定。
合同签订后，原告于1993年1月1日开工，同年12月30日工程竣工。铭溪公司接受了该工程，并以该6万吨水泥熟料生产线为主要资产成立了“福建省大田铭溪石凤水泥熟料有限公司”。
1998年4月1日，大田审计师事务所受铭溪公司委托对该项工程进行审验，认定该工程总造价为人民币7213962．17元，原、被告双方对此均无异议。截止1998年4月1日，铭溪公司已付给南安四建工程款5949624．03元，尚欠工程尾款1264338．14元。
1998年4月17日起至2002年8月17日止，铭溪公司共分20次付清工程尾款。其中最后三次为：2000年4月11日付45000元；同年7月24日付88049．39元；同年8月17日付157263．71元。2002年6月6日，南安四建向法院起诉。
原告南安四建诉称，原告与合成氨厂订立《建设工程施工合同》，该合同所设立合成氨厂的权利和义务，实际上已由被告继受。经审定该工程总造价为7213962．17元，截止1998年4月1日，被告尚欠工程尾款1264338．14元，该款被告拖至2000年8月份才陆续付清，按合同约定被告应支付给原告自1998年4月20日起的逾期付款违约金386838．40元。
被告铭溪公司辩称：原告系与合成氨厂订立《建设工程施工合同》，而不是与被告订立的，该合同对铭溪公司没有法律约束力，铭溪公司不是本案的适格被告。即使被告是该合同中合成氨厂方的权利和义务的继受人，按合同约定原告要求被告支付逾期付款违约金的诉讼请求，已经超过诉讼时效。[page]
【审判】
大田县人民法院认为，1992年12月26日，原告与合成氨厂订立的《建设工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，且其内容不违反法律规定，该合同有效。原告虽系与合成氨厂订立合同，但事实上原告已依合同的约定行使了合成氨厂方的权利，履行了委托工程结算和支付全部工程款等义务，且接收该工程，并将该工程作为自己的财产，被告是该合同合成氨厂方的实际履行者，所以该合同对铭溪公司具有法律约束力。
由于合同规定在审定工程结算作后10天内付清工程尾款，并对支付违约金的期限进行了专门的规定“在每次违约明确责任后10天内第支付”。南安四建应当从1998年4月22日起就知道其权利已经受侵害，南安四建起诉支付逾期付款违约金的诉讼请求已经超过诉讼时效期间。
南安四建以铭溪公司2000年8月17日支付最后一笔工程款，可引起诉讼时效中断为由，要求重新计算支付逾期付款违约金的诉讼时效，缺乏法律依据，不予采纳。依据《中华人民共和国民法通则》第四条、第一百三十五条、第一百三十七条之规定，判决：驳回原告南安四建的诉讼请求。
原告南安四建对该判决不服，向三明市中级人民法院上诉称：从1998年4月17日起至向法院起诉时，上诉人不断地向铭溪公司主张权利，从未停止过向铭溪公司要求解决支付拖欠工程款违约金的问题。2000年8月17日，铭溪公司支付最后一笔工程款，可引起诉讼时效中断。且上诉人的合法主债权及由此连带产生的违约金之债，所以上诉人的主张并未超过法定诉讼时效。
被上诉人铭溪公司辩称，南安四建在向法院起诉前，从未向被上诉人主张过违约金。双方在建设合同中已对支付违约金时间作了明确约定，南安四建未在该诉讼时效期间内主张权利，已超过诉讼时效期间。
三明市中级人民法院认为，上诉人南安四建认为曾不断地向被上诉人铭溪公司主张权利，从未停止过向铭溪公司要求解决支付拖欠工程款违约金问题，但南安四建未能提供相应证据，且铭溪公司予以否认，对此，本院对南安四建所称曾有向铭溪公司主张违约金权利的理由不予认可。
根据1992年12月26日签订的《建设工程施工合同》第31条：甲方违约应支付的违约金和费用，按合同条件和协议条款规定的方法计算，并在每次违约责任明确后10天内支付给乙方”，该条款的规定说明了每次违约均有其独立的诉讼时效期间。因此铭溪公司每次支付工程尾款，均可引起诉讼时效的中断。由于南安四建于2002年6月6日才向法院提起诉讼主张权利，所以对2000年6月7日后，铭溪公司支付工程尾款所产生的违约金，是在诉讼时效期间内，铭溪公司应予以偿付。但南安四建在2000年6月7日前，未对违约金主张权利，南安四建要求铭溪公司偿付2000年6月7日前违约金的请求，已过诉讼时效，对此不予支持。
依据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条、第一百一十二条第二款、第一百三十四条第一款（八）项、第一百三十五条，和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项之规定，判决：（一）撤销大田县人民法院（2002）大民初字第660号民事判决；（二）被上诉人铭溪公司应在本判决生效之日起十日内，向上诉人南安四建支付违约金8170．90元。逾期付款应加倍支付迟延履行期间的。
【评析】
本案系一起因建设工程合同中未按约定支付工程款，而引发起诉逾期违约金的纠纷。它主要涉及二个方面的法律问题。
一、铭溪公司是否是本案的适格被告问题。铭溪公司虽然不是与南安四建直接订立合同，但事实上铭溪公司已依合同的约定行使了合成氨厂方的权利，铭溪公司是该合同合成氨厂方的实际履行者。依据《中华人民共和国民法通则》第四条的规定：“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。”所以，根据民事主体的公平原则，当事人在民事活动中享有的权利和义务应当相一致，铭溪公司既然享有合同所设立合成氨厂方的权利，就应当承担合同所设立合成氨厂方的义务，所以，本案合同对铭溪公司具有法律约束力，南安四建可按合同约定向铭溪公司主张权利，铭溪公司是本案的适格被告。
二、关于南安四建要求铭溪公司支付拖欠工程款违约金是否超过诉讼时效的问题，也就是说合同的主债权和从债权诉讼时效的起算时间是否要一致，本案违约金请求权的诉讼时效从何起算。[page]
（1）主债权通常是指依主合同确定的，不依附于其他债权而独立存在的债权，而从债权是由主债权派生的债权，并随着主债权的消灭而消灭。本案的从债权违约金就是由主债权逾期工程款派生的。根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年。诉讼时效期间二年系从“知道或者应当知道权利被侵害时”起计算。
在法律上并没有明文规定，合同的主债权与从债权诉讼时效期间的起算时间应当一致。在合同中当事人就可以对主债权和从债权的履行期限分别地加以约定，这样就可能有两个不同的履行时间，从而导致主债权和从债权的诉讼时效起算时间不一致。本案违约金请求权的诉讼时效，应从南安四建“知道或者应当知道铭溪公司拒绝支付违约金时”起算。由于本案合同约定主债权和从债权的履行期限不一致，原告不能简单地以铭溪公司支付最后一笔工程款的次日起，计算违约金请求权的诉讼时效期间。
（2）一审法院认为，根据合同的规定，铭溪公司应从1998年4月1日审计审定工程结算后10天内（即1998年4月10日前）付清工程尾款，因铭溪公司未付工程尾款，从1998年4月11日起就已经违约；合同又约定“违约金应在每次违约责任明确后10天内支付”，因铭溪公司未支付违约金，一审法院就从1998年4月22日起算二年的诉讼时效。
一审法院忽视了合同第31条：“甲方违约应支付的违约金和费用，按合同条件和协议条款规定的方法计算，并在每次违约责任明确后10天内支付给乙方”的规定，该条款系当事人对有关合同违约金的协议条款，也是对违约金起算时间的特别约定，它明确了每次违约均有其独立的诉讼时效期间。而且南安四建主张的违约金请求本身又是一个独立的诉求，应有其独立的诉讼时效期间，所以，铭溪公司每次支付工程尾款，均可引起从债权诉讼时效的中断。但由于南安四建在2002年6月6日才向法院提起诉讼，其要求被告支付违约金的诉讼请求，只能从2000年6月7日起算诉讼时效期间。铭溪公司在2000年6月7日后支付工程尾款所产生的违约金，应在诉讼时效期间内，被告应予以偿付。故二审法院对一审的判决作出上述改判。
声明：该作品系作者结合法律法规，政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
相关知识推荐
过了诉讼时效怎么办当事人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。下列的诉讼时效期间为一年：（一）身体受到伤害要求赔偿的；（二）出售质
A公司于1999年1月欠我公司货款3万元，并出具欠条一张交我公司收执，言明在2000年底之前付清。到期后A公司一直拖欠未付，我公司也一直未向其追讨。2003年3
王某于1999年10月因经营木材生意结欠刘某货款5万元，并出具欠条一张交刘某收执，言明在2000年5月底之前付清。到期后王某只支付了2万元，余款一直拖欠未付，刘
核心提示：诉讼时效是权利人行使权利的重要时间段。在法定的诉讼时效内，权利人提出请求的，人民法院会强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后，权利
工程债务诉讼时效是三年。该诉讼时效一般自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算，自权利被侵害之日起超过二十年的，进行工程债务诉讼人民法院一般不予保护。
金钱债务属于种类物之债。种类之债是指，以不特定而可特定的物为标的的债。买卖、消费借贷等合同大多以不特定物为标的物，如合同中约定由债务人向债权人交付某品牌、规格的
遗产债务是被继承人应当缴纳的税款和应当偿还的债务。以继承遗产的实际价值为限，超过遗产价值的部分，继承人可以不偿还。具体如下：1、税款包括个人所得税、车船使用税等
为逃避债务无偿转让房产有法定效力，但被撤销后自始无效。债务人无偿转让财产影响债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。行为被撤销的，自始没有法律约束力
去世后，继承了遗产的妻子和子女需要承担债务。如果是夫妻共同债务，生存的另一方应当偿还债务，承担连带责任。继承人在继承遗产之前，应当在遗产范围内清偿被继承人的债务
