建筑绿化工程劳务合同样本
导读：
生活中，到处都有用到合同的地方，劳务合同也是归于我国合同法所标准的合同种类之一，那么绿化工程质量标准是什么？签绿化工程发包合同的注意事项有哪些？针对这几个问题下面法律快车小编为大家详细介绍一下，并为大家提供一份建筑绿化工程劳务合同样本，希望对大家有所帮助。
（1） 屋顶绿化必须根据屋顶的结构和荷载能力，在建筑物整体荷载允许范围内进行。
（2） 必须具有良好的防水、排灌系统。
（3） 必须采用轻质、含水率高的栽培基质，基质的厚度必须依据屋顶的荷载力和种植植物的种类而变化。最低厚度不得小于35cm.
（4） 屋顶绿化应以植物造景为主，绿化种植材料应选择适应性强、耐旱、耐贫瘠、喜光、抗风、不易倒伏的园林植物。高大乔木不宜使用。
（5） 种植乔木和大型植物材料必须加设固定设施。
（6） 种植植物的容器宜选用轻型材料。
（7） 参照《北京地区城市屋顶绿化指导书》的有关内容。
（1） 城市绿地内地下设施覆土厚度必须在3m以上。
（2） 必须具有良好的防水、排灌系统。
（3） 应以植物造景为主，绿化种植材料应选择适应性强、耐旱、耐贫瘠、抗风的园林植物。
（4） 绿化设计应与周围绿地环境相协调。
（5） 种植乔木和大型植物材料必须加设固定设施。
（6） 参照《北京地区地下设施覆土绿化指导书》的有关内容。
（1） 城市中各类建筑物、构筑物外立面、围栏等有条件的可做垂直绿化。
（2） 垂直绿化宜采取“上攀”和“下垂”方式进行，高层建筑宜于每20m处加设种植垂直绿化植物材料的种植槽，并配有浇灌设施。
（3） 垂直绿化的植物材料应以抗性强的植物种类为主，充分利用城市小气候特点，多种类，多形式地进行选择和种植。
（4） 垂直绿化在进行植物材料栽植时，必须做牵引和固定处理。
（5） 高度为3m以下建筑物或构筑物光滑外立面进行垂直绿化时，必须加设载体。
（1） 城市中斜面护坡除根据建筑需要做硬质铺装外必须进行绿化，并加设栽植植物所需的排灌系统。
（2） 护坡绿化必须根据护坡的性质、质地、坡度的大小进行适当的加固，防止水土流失，固定植物材料。采用金属护网加固的地段，金属护网必须做防腐处理；采用空心砖铺装的地段必须保证土壤理化性能能够满足植物生长所需；采用其它材料做加固处理的地段，加固材料必须保证加固性能。
（3） 护坡绿化的种植土壤除做一般的改良以外，必须适量加大有机质含量，弥补因以后施肥困难所带来的植物营养不足。
（4） 护坡绿化的植物材料应选择根系发达、株形较低矮、萌蘖性强、耐干旱、耐瘠薄、病虫害少、绿色期较长和观赏性较高的植物。
1、合同双方当事人的身份信息。
2、绿化工程的范围，以及绿化用的植物种类，数量，大小。
3、绿化工程的价格，给付时间，给付方式。
4、绿化工程的开工和竣工时间。
5、绿化后的养护，以及绿化植物的死亡率。
6、违约责任的承担。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1 工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程办公楼区域广场及停车场铺装
1.2 分包工作内容：xxxxxxxxxxxxxx绿化工程办公楼区域广场及停车场铺装 范围包括：场地的平整、混泥土垫层、广场砖的铺设、停车场铺设、配合现场放线打点。
第二条 作业人员
乙方根据工程需要向甲方提供一定的施工人员及施工条件。
第三条 合同工期
开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。
第四条 合同价款
4.1 合同价款为浇灌混泥土
4.2 合同价款的确定原则：按实际工程量结算。
第五条 双方权利及义务
5.1 甲方负责提供材料及现场协调。
5.2 本场地现有混泥土破损之处，乙方按照甲方要求进行免费处理；
5.3 本工程施工中所出现的一切不安全事故由乙方全权负责；
5.4 乙方应严格按照甲方所提供的施工图进行施工；
5.5 乙方应向甲方提供本工程所需材料清单；
5.6 乙方应向甲方提供本工程施工的相关资料；
5.7 本工程所需的一切施工工具由乙方自行解决。
5.8 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
5.9 乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。
第六条 合同价款的结算和支付
本工程完工后，甲方应在7个工作日内组织验收，验收合格后，甲方在5个工作日内向乙方支付所有款项。
第七条 违约责任
因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量不符合要求时，乙方应立即整改并不增加工时费。
第十七条本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。
第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
以上就是法律快车小编为大家整理介绍的关于“建筑绿化工程劳务合同样本”等相关法律知识。如果在合同方面产生纠纷，一般都是按照合同内容规定的来执行，所以大家在签订合同前一定要仔细阅读条款。如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询法律快车，我们会有专业的律师为您提供帮助。
声明：该作品系作者结合法律法规，政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
拓展阅读
相关知识推荐
我国的税收是不能按照合同约定来执行的，就算合同当事人没有约定税，也还是需要承担纳税的义务。那么，承包工程劳务合同中没有约定税,承包人要上税吗？为了帮助大家更好的
在建筑行业，很多劳动者都是劳务工，所享受的待遇与企业行业劳动者还是有很大差别的，那么你知道建设工程劳务合同中,一方违约后怎么办吗？法律快车小编为大家整理了相关的
现今，许多工程的基础建设都存在转包现象，转包主要指的是承包单位承包建设工程后，将其承包的全部建设工程转给他人，那么建设工程劳务合同转包合法？法律快车小编为大家整
合同有订立自然也有解除，建筑劳务施工合同解除也是如此，只不过合同解除要么是协议解除要么是符合法定条件法定解除，那么建筑劳务施工合同解除的条件有什么呢？更多关于建
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议，当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年，特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年，自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护，但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同，依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果，定作人给付报酬的过程中发生的纠纷，如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法，存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，双方的权利义务不明确、法律责任界定不清，容易产生法律纠纷，合同的事前
