工地停工补偿标准
导读:
工地在建筑过程中,遇到设计图纸提供不及时、建筑资金断缺、报批手续不全、材料供应不及时、施工出现质量安全问题、施工单位与建设单位矛盾、天气等问题时,可能面临停工的风险。那么工地停工补偿标准是什么呢?以下就让法律快车小编为大家带来工地停工补偿标准的相关内容,一起来看看吧。
1、首先,甲方是否有明确的文件,要施工方停工是否写明从什么时候起停工。
2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到工资赔偿的,他们应该退场。
3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。
4、可以自行的设备如汽车等,得不到停滞补偿,因为你可以移到别的工地。
5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。收集好证据,办理好监理及甲方现场代表的签证,编制索赔计算书报建设单位。
按照劳动合同规定的标准支付劳动者工资,如果已经超过了一个月,但是劳动者依然提供了正常的劳动,此时支付给劳动者的误工费标准就是不能够低于当地的最低工资标准,如果停工以后,劳动者也没有提供劳动,可以停发误工费。
(一)医疗费
治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。
(二)住院伙食补助费
本单位因公出差伙食补助标准的70%。
(三)交通费、食宿费
本单位职工因公出差伙食补助标准。
(四)康复治疗费
治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准
(五)辅助器具费
各省、直辖市工伤辅助器具限额标准。
(一)你们要确认和单位之间的劳动关系的事实,如 工资单,考勤记录,工作过程中的文件记录。
(二)确认劳动关系后,可以要求单位补缴社会保险,补发工资。
(三)单位应当解除劳动合同时应当提前一个月通知劳动者,否则应当支付一个月的经济补偿金作为代通金。
(四)不签订书面劳动合同支付双倍工资,自用工之日起一个月内应当签订书面劳动合同。
(五)单位违法解除劳动合同,可以要求经济赔偿金,为经济补偿金的两倍。
(六)如果协商不成,带好相关资料到劳动监察部门投诉,或者直接到单位所在地的劳动仲裁委提出劳动仲裁。
依据法律法规,工地停工对员工造成的影响,应当根据法规标准对员工进行相应的补偿。补偿的标准视劳动合同以及法规决定。以上就是由找法网编辑整理收集的关于工地停工补偿标准的法律知识。如果您还有其他问题的,欢迎咨询法律快车的律师。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
在建筑工程当中,如果要停工一天的情况,下面用人单位可以与劳动者进行协商相关的补助需求,那么对于工程停工一天的情况下,它的补偿标准是什么呢?接下来法律快车小编为大
拆迁补偿的方式比较常见的就是货币补偿,还有房屋产权置换。而产权置换方面,又可以分为异地安置以及回迁安置。此外,拆迁补偿的补偿方式,有可能是结合型的。那么,工地居
征地补偿是一种比较常见的行为,属于国家,又或者是企业因为建设的需要而征收一些土地的行为,而对于这种情况,是需要作出一定程度的补偿的,而补偿的相关问题,也是大家关
工程建筑都是需要很长时间的投入的,在工地上很容易导致事故的发生,如果有人员受伤的话,就可能会延误工程,同时也需要支付相应的误工费,那么工地工程误工赔偿标准是怎样
违法建筑签订的买卖合同无效。违法建筑属于法律法规禁止买卖转让的房屋,未经过登记备案,买卖主体不合法,出卖人就未经批准或者未按照批准内容建设的建筑与买受人订立的买
法院受理关于违建租赁合同的纠纷,可以判定该合同无效。违章建筑属于法律法规禁止出租的房屋,未经过登记备案,租赁主体不合法,出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的
实际施工人维权的方式:1、向合同相对方主张权利;2、实际施工人可以发包人为被告直接起诉;3、为方便案件审理,人民法院可追加转包人或违法分包人为共同被告或第三人,
工程合同的常见的作案手段有:1、合同诈骗罪以假乱真“饰耳目”。2、招摇撞骗“唱空城”。3、虚张声势“空手道”。构成合同诈骗罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,
工程合同诈骗的认定如下:侵犯的客体是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。客观上表现为行为人在签订或履行合同过程中,虚构事实,隐
工程合同发包违约有以下责任:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包