唐山市丰南区国丰大街改造(青年路—唐胥路)工程施工(三次)招标公告
导读:
唐山市丰南区建设工程交易中心 内容 招标公告
1、唐山市丰南区国丰大街改造(青年路—唐胥路)工程已由唐山市丰南区政府批准建设。现决定对该项目施工进行公开招标,选定承包人。
2、本次招标工程项目的概况如下:
2.1工程规模:该工程西起青年路,东至唐胥路,为旧路改造工程,道路长2374.762米,主路宽21米,沿线铺设雨水管道2248米,污水管道1933米,电力排管1869米,安装路灯119基。
2.2工程建设地点:唐山市丰南区国丰大街(青年路—唐胥路)。
2.3资金来源:财政拨款。
2.4计划工期:90天(日历日),计划开、竣工日期:2012年1月19日至2012年4月17日。
2.5工程质量要求符合国家《工程施工质量验收规范》标准。
3、凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的施工企业,均可对本招标工程项目向招标人提出报名。
4、招标范围
施工图纸所含工程内容并以工程量清单为准。
5、资质要求:
投标申请人须是具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级及以上(包括贰级)资质的独立法人,本工程不接受联合体投标。
6、投标申请人须持河北省建设工程辅助评标身份认证锁或IC卡进行网上在线报名,同时投标申请人必须到石家庄鑫泽招标有限公司(地点:唐山市丰南区建设工程交易中心)处凭法定代表人授权委托书及本人身份证(以上均为原件,并提供复印件)报名并领取招标文件,时间为2011年12月22日至2011年12月28日,每天上午9:00-11:00,下午14:30-16:30(公休、节假日除外)。
6、外埠施工企业必须在报名时提供对该项目的进冀进唐施工备案证明原件及复印件。
7、本公告仅同时在河北建设工程信息网、河北招标投标综合网、河北省政府采购网上发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的,招标人、招标代理机构概不负责。
招标人: 唐山市丰南区市政工程管理处
招标代理机构:石家庄鑫泽招标有限公司
联系人:邢聚亮
电 话:0315-8503041 13730503917 传 真:0315-8503042
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
唐山市工程建设交易中心滦县分中心(滦县住房和城乡建设局二楼)内容滦县中医医院新建工程招标公告一、工程名称:滦县中医医院新建工程施工(五次公告)二、建设单位:滦县
唐山市工程建设交易中心滦县分中心(滦县住房和城乡建设局二楼)内容滦县中医医院新建工程招标公告一、工程名称:滦县中医医院新建工程施工(四次公告)二、建设单位:滦县
唐山市丰南区建设工程交易中心内容招标公告1、唐山市丰南区国丰大街改造(青年路—唐胥路)工程已由唐山市丰南区政府批准建设。现决定对该项目施工进行公开招标,选定承包
违法建筑签订的买卖合同无效。违法建筑属于法律法规禁止买卖转让的房屋,未经过登记备案,买卖主体不合法,出卖人就未经批准或者未按照批准内容建设的建筑与买受人订立的买
法院受理关于违建租赁合同的纠纷,可以判定该合同无效。违章建筑属于法律法规禁止出租的房屋,未经过登记备案,租赁主体不合法,出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的
实际施工人维权的方式:1、向合同相对方主张权利;2、实际施工人可以发包人为被告直接起诉;3、为方便案件审理,人民法院可追加转包人或违法分包人为共同被告或第三人,
工程合同的常见的作案手段有:1、合同诈骗罪以假乱真“饰耳目”。2、招摇撞骗“唱空城”。3、虚张声势“空手道”。构成合同诈骗罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,
工程合同诈骗的认定如下:侵犯的客体是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。客观上表现为行为人在签订或履行合同过程中,虚构事实,隐
工程合同发包违约有以下责任:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包