水利工程维修合同
导读:
术业有专攻,专业的事情要找专业的人做,比如说水利工程,就有专门从事此类行业的施工团队,并且是需要有一定资质的公司承保,双方之间要签订一份合同,把工程的详细内容白字黑字的写清楚,包括工程款的计算、工程选用的材料等等,但是远远不止这些,那么水利工程维修合同是怎样?下面法律快车小编为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。
甲方:
乙方:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包形式与结算方法:
(1)承包形式:采用包工、包料、包质量、包安全的四包形式。
(2)结算方法:
甲方按实做的展开面积给乙方确定工程量,甲方按每平方 元的固定价格计算工程款。不再增加任何费用,本工程结算甲方不向乙方要发票。
5、选用材料
选用BAC湿铺法复合双面自粘橡胶沥青防水卷材,3mm厚。(必须要检验报告和合格证)
6、工程质量要求:
(1)按设计要求和国家有关规范标准执行。
(2)严格按“贴必定”BAC防水卷材应用技术规程施工。并按相关的质量检验标准进行验收。
7、付款方式:
合同签定后,甲方一次性支付全部维修工程款。款到乙方指定帐户后开始施工。
8、乙方责任:
(1)按甲方要求和有关规定进行施工,确保优良工程质
(2)接受甲方对工程质量、施工质量、进度的检查和监督。
(3)工程验收时,乙方必须协助甲方进行防水工程验收。
(4)自负管理不善造成的安全事故,应由乙方负责。
(5)全权负责施工中出现的质量问题,应由乙方负责。
9、质量担保:
维修施工完后试水,如果出现质量问题乙方应向甲方退款50%。保质期五年,在保质期内如果出现质量问题,乙方必须在十二小时之内赶到甲方场地进行维修。
10、其他:
本合同未尽事宜,经双方协商共同解决。
提供防水施工项目所需的一切资料。
11、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。经双方签字,盖章生效,如有违约则依法追究违约责任。验收合格后,本合同自动终止。
甲 方: 乙 方:
负责人: 负责人:
电 话: 电 话:
年 月 日
1、承包人将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位或个人施工的;
2、施工合同中没有约定,又未经项目法人书面同意,承包人将其承包的部分工程分包给其他单位施工的;
3、承包人将主要建筑物的主体结构工程分包的;
4、工程分包单位将其承包的工程中非劳务作业部分再分包的;
5、劳务作业分包单位将其承包的劳务作业再分包的;
6、作业分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款和大中型机械设备费用的;
7、承包人未与分包人签订分包合同,或分包合同未遵循承包合同的各项原则,不满足承包合同中相应要求的;
8、法律法规规定的其他违法分包行为。
1、按月结算,即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。
2、竣工后一次结算,完成工程后一次性付清款项。
3、分段结算,双方约定按单项工程或单位工程的形象进度划分不同阶段进行结算
4、目标结算方式,按完成工程目标进行结算。
5、结算双方约定的其他结算方式。
6、注意:应约定未按期足额付款的违约责任,在双方没有约定的情况下,法院只能按照银行同期同类贷款利率计算利息。约定违约金时,也要注意不要过高,因为合同法规定,违约金过高的,经对方申请法院可以调整。
以上就是法律快车小编为大家整理介绍的关于“水利工程维修合同”等相关法律知识。合同首先必须保证保护自己的利益,规定验收的要求和工期,付款是按工期付还是安实际工程量支付,一般来说水利工程工期都比较长,材料是怎么供应的,有型号和厂商、品牌的限制等等,这些注意了就行。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
已经1999年12月13日海南省人民政府第53次常务会议通过,现予发布施行。二〇〇〇年一月二十一日第一条为加强水利工程管理,充分发挥水利工程综合效益,促进本省经
1998年11月28日昆明市第十届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过、1999年4月2日云南省第九届人民代表大会常务委员会第八次会议批准一九九九年四月二日第
问:水利工程单位向用户收取的水利工程水费,是按6%的征收率缴纳增值税,还是缴营业税?答:国家税务总局《关于水利工程水费征收流转税问题的批复》(国税函〔2007〕
违法建筑签订的买卖合同无效。违法建筑属于法律法规禁止买卖转让的房屋,未经过登记备案,买卖主体不合法,出卖人就未经批准或者未按照批准内容建设的建筑与买受人订立的买
法院受理关于违建租赁合同的纠纷,可以判定该合同无效。违章建筑属于法律法规禁止出租的房屋,未经过登记备案,租赁主体不合法,出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的
实际施工人维权的方式:1、向合同相对方主张权利;2、实际施工人可以发包人为被告直接起诉;3、为方便案件审理,人民法院可追加转包人或违法分包人为共同被告或第三人,
工程合同的常见的作案手段有:1、合同诈骗罪以假乱真“饰耳目”。2、招摇撞骗“唱空城”。3、虚张声势“空手道”。构成合同诈骗罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,
工程合同诈骗的认定如下:侵犯的客体是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。客观上表现为行为人在签订或履行合同过程中,虚构事实,隐
工程合同发包违约有以下责任:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包