杭州律师

过后，A某又驾驶摩托车应邀来到另一位战友C某家，与C某共进晚餐。晚餐时分，C某拿出加热的米酒招待A某，饭桌上还有C某邻居D某、C某朋友E某，四人共饮。酒足饭饱后，A某不顾C某等人的劝阻、留宿，执意要驾驶摩托车回家。回家途中，A某驾车坠入道路旁农田内不幸身亡。经司法鉴定部门鉴定，事发时，A某血液中乙醇含量为124.16ml/100ml。经某交警大队认定，A某醉酒后驾驶未注册登记的无号牌二轮摩托车在道路上行驶时未注意安全，是引发该起交通事故的全部原因，A某承担此次交通事故的全部责任。事故发生后，A某家属将B某、C某以及D某、E某诉至法院，要求四人承担50%的连带赔偿责任。二、争议焦点事发前的共同饮酒者或者组织者是否应对A某的死亡承担赔偿责任。三、裁判要点本院认为：死者A某作为具有完全民事行为能力的成年人，应当具备保护自身安全的意识和能力，知晓酒后不开车的交通规则，并预见到醉酒驾车会给自身带来危险。其醉酒驾驶无牌照摩托车发生交通事故并死亡，其自身具有重大过错，应对自己行为造成的后果承担主要过错责任。对于B某，法院认为在用餐过程中B某为尽地主之谊，给A某倒了少量白酒，席间无人陪饮、无人劝酒，饭后A某无醉酒状态，并独自驾驶摩托车已安全抵达C某家，此时，应视为B某作为中餐组织者附随的安全注意义务已切断，其对A某晚上饮酒并醉酒驾驶摩托车身亡的事实，不存在法律上的因果关系，故对A某家人要求B某承担赔偿责任的诉讼请求，法院不予支持。C某作为饭局组织者，在A某晚餐时已饮酒的情况下，应当预见到酒后驾驶摩托车行为的危险性，并对A某的该危险行为进行有效劝阻，或者及时通知A某家属安排人员接其回家。而C某在劝阻无果后，未进一步采取其他措施，未告知A某家属其离开的时间、方式，亦未及时确认A某是否已安全到家，导致A某家属未及时掌握A某的行踪，在事故发生多时后，才以多方打听搜寻的方式在事发地点找到不省人事的A某，故法院认为，C某未尽到安全注意义务，对A某的死亡存在一定过错，应承担相应的赔偿责任。对于共同饮酒人D某、E某，法院认为，宴请中适量举杯共饮，系正常的社会交往活动，只有因共同饮酒行为使他人发生特定的危险时，共同饮酒人才需尽合理的注意义务。晚餐四人共饮酒时，D某、E某也没有敬酒、强迫性劝酒等行为，A某在喝酒后仍然有自主意识，从物理上未表现出行动不受控制等醉酒情形，且经多人劝阻留宿，A某仍执意要骑车回家，不能苛责由与其并不相识的B某山及丁某尽到安全护送义务，故对A某家人要求D某、E某承担赔偿责任的诉讼请求，法院不予支持。法院综合过错程度及案件实际情况，判令C某承担15%的赔偿责任。

月，原被告签订《室内装饰工程施工合同》，约定被告对原告位于宁波市XXXXX的别墅进行装修。工程总造价100万，明确具体施工起止日期。合同履行过程中，原告本来通过被告订购主材，后原告中途改由自行订购主材，由于装修工程水电各个环节需要相互配合才能衔接完成，不同主材供应商供货延迟导致工期延误了一年，遂原告提起诉讼。【办案经过】本案原告起诉诉讼请求如下：1、请求判令被告支付工期延误违约金291000元。（以合同总价1000000元为基数，按照日千分之一计算，从2022年6月9日暂计至2023年3月21日）2、请求判令被告退还原告未完成部分的装修款约120000元。上述两项合计411000元。事实和理由2021年2月25日，原、被告签订《室内装饰工程施工合同》，约定被告对原告位于宁波市XXXXX的别墅进行装修。工程总造价为100万元，（开工日期2021年3月6日，竣工日期2022年4月6日）并对工期延误做出了特别约定（每延迟一日按装饰工程总造价的千分之一计算违约金）。合同履行过程中，原告依约足额支付了全部的工程价款100万元，但被告却未能按照合同约定按期完工。在施工过程中，原告多次提醒被告，已严重逾期，属违约。截止原告起诉之日，该装修工程仍未完工，且工程存在质量问题和偷工减料问题。原告认为，原、被告签订的合同依法成立、生效，被告应当依约全面履行，现因被告的原因，致使工程严重逾期甚至停工，给原告造成重大损失，应当承担违约责任。期间原告曾多次找被告沟通赔偿问题，无果。原告为维护自身权益，故诉至法院，请求法院判如所请。该案本律师代理的是被告一方，接到原告的诉状时某公司委托律师已经离开庭没几天了。某公司原本打算自己公司员工出庭，但是又对装饰合同纠纷的法律关系和后果没有把握，所以考虑再说还是决定委托专业的律所来处理更为放心。委托以后，我们立即对原告的诉讼请求和证据材料进行核实、审查，再与某公司的就相关该装修项目的客户经理、工程经理、现场施工人员等一一沟通谈话，了解了整个装修项目从开工到收尾所有工程进程、争议的问题、矛盾所产生的原因和起源。通过对原告起诉材料的研究、与某公司相关员工的沟通，梳理了整个案件的几百页的聊天记录、装饰装修合同各个条款、工程预算表、主材确认书等等材料，制定了案件的诉讼策略和证据清单，立即向法院提交了几百页的证据材料。开庭当天整整四个多小时的激烈庭审，申请了两位证人当庭接受法官询问，并经过原被告律师的当庭发问，案件形势越来越明朗。我们认为造成该工程工期延误的原因和责任在于原告方，不该由被告来承担相应责任。所以案件经过法院的调解，未支持原告的诉讼请求。【律师评析】在我们的日常生活中，装修工程是一个比较常见的工程，只要买房就会搞搞装修，而且在家庭装修中一般因为装修队的原因导致工期延误的也很多。本案原告在装饰装修合同中明确了装修日期起止时间，时间精确到了年月日，所以一旦装修公司超过该日期，原告就自然认为被告是需要承担每日千分之一的违约责任的，本案涉及的违约金就高达291000元。一个家庭装修的造价包括主材才100万元，违约金就高达三分之一。在正常情况下，业主与装饰公司签订合同之日起，商量好装修方式签订合同，办好开工大吉，就算进入正式的装修阶段了。常规装修主要包括：做门、包门窗套、暖气罩、做踢脚线、挂镜线、石膏线、铺地面、刷墙、简单吊顶，水暖管线、铺设暗线及造型。装修过程分为三个阶段：设计、前期、中期、后期。本案原告虽然明确了工期精确的起止时间，但是原本工期的主材采购是由被告来按期完成，但是该工程中途原告自行采购所有主材，该工期就不在被告能控制的范围了，造成了整体工期的延误，所以法院未支持原告的诉求。

风沙，但本人未明显觉得。庭审时，对方原告

。一、首先对A公司的资产、资信情况进行了

表法人意志创作，并由法人承担责任的作品，