您的位置: 法律快车 > 法律咨询 > 问答专辑 > 经济法律 > 问答专辑详情

工程补充协议注意事项

工程建设法律快车2018-05-0317:35:11

  目前国内建筑市场的恶性竞争导致施工企业工程利润长期在低水平运行,且发包人拖欠工程款的情况相当严重,而施工企业由于项目现场管理不到位、签证资料不完善导致工期延误或者出现工程质量问题而引发业主提出高额索赔、最终导致施工单位倒赔钱的案例屡见不鲜。那么工程补充协议注意事项有哪些呢,法律快车小编为你答疑解惑。

  工程补充协议注意事项:

  一、工程补充协议注意事项——审查发包人与承包人履约情况

  1、对发包方主要应了解两方面内容:

  ① 主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。

  ② 履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

  2、对承包方主要了解的内容有:

  ① 资质情况; ② 施工能力; ③ 社会信誉; ④ 财务情况

  承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。

  二、工程补充协议注意事项——履约管理之工期

  (一) 工期和施工进度

  1、实际开工日期的认定

  ① 承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;

  ② 承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;

  ③ 若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。

  2、竣工日期的认定

  《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规[1] 定认定方法:

  ① 双方确认的日期为竣工日期;

  ② 建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);

  ③ 承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

  ④ 未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  (二) 几种影响工期的因素

  1、施工许可证:

  ① 如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;

  ② 但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。

  2、拖欠工程款

  拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。

  3、设计变更

  ① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  4、图纸延误

  ① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  5、增加工程量

  ① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  6、质量鉴定

  《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

  ① 鉴定合格,顺延工期;

  ② 鉴定不合格,视情况而定

  建设工程施工合同的注意事项建设工程施工合同的注意事项。

  7、建设单位的其他原因

  如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。

  ① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

  9、发生不可抗力事件

  无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

  以上就是法律快车小编整理的有关工程补充协议注意事项的相关内容。

阅读200
点赞300

11,602当前在线律师

免费咨询律师,3~15分钟获得解答!

免费咨询

推荐优质问答

相关知识推荐 更多>>

  • 房屋租赁合同违约金的规定

    房屋租赁合同违约金的规定 合同法第114条规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分 详细>>

    租赁合同纠纷阅读量:7292

  • 建设工程施工总承包合同内容

    建设工程施工总承包合同主要内容分以下几个部分: 一、词语含义及合同条件对合同中常用的或容易引起歧义的词语进行解释,赋予它们明确的含义。 对合同文件的组成、顺序、合同使使用的标准,也应做出明确的规定。 二、双方当事人的权利义务。合同应对双方当事 详细>>

    工程承包常识阅读量:3326

  • 装修合同的七大注意事项

    核心内容: 装修合同的七大注意事项!教您谨慎签订装修合同,谨防受骗或者减少不必要的损失, 1、关于合同文件 根据经验,一个比较完整的家装合同除了工程预算、设计图纸以外,还应该包括关键施工项目的施工工艺、施工计划以及甲乙双方的材料采购单。施工工艺是一个约 详细>>

    合同范本知识阅读量:2963

  • 施工合同补充协议范本

      在签订完施工合同之后,可能又会出现一些情况需要对之前签订的合同再进补充。这时候需要合同有关人员再签订一份补充协议。那么,施工合同补充协议范本是怎么样的呢?我相信你一定会对此产生浓厚的兴趣。今天法律快车的小编就带你详细了解有关于此的问题。下面,请看详细介绍。 详细>>

    建设工程合同阅读量:2259

有问题?马上问律师

3分钟快速获得律师解答

11,602位在线律师

立即咨询