首页 法律咨询 专业律师 移动端
网站导航
律师加盟热线: 400-678-1488
全国 [切换]
您的位置:法律快车 > 法律知识 > 工程纠纷 > 工程索赔规定
工程索赔规定

工程索赔规定

发布时间 :2019-09-25 11:34浏览量 : 228
工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。那么工程索赔规定有哪些?
  •   如今是一个法制的社会,很多与生活息息相关的事情都离不开法律。索赔时效决定了索赔权利的得丧,那么工程索赔时效是怎样规定的?很多人都有这个问题的困惑,接下来,将向您介绍关于工程索赔时效的规定是怎样的相关内容!欢迎阅读!

      一、工程索赔时效的规定是怎样的

      1、业主未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由业主承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包商不能及时得到合同价款及承包商的其他经济损失,承包商可按下列程序以书面形式向业主索赔:

      (1)索赔事件发生后28天内,向业主方发出索赔意向通知。

      (2)发出索赔意向通知后28天内,向业主提出补偿经济损失和(或)延长工期的赔偿报告及有关资料。

      (3)业主方在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后,于28日内给予答复,或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。

      (4)业主方在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包商做进一步要求,视为该项索赔已经认可。

      (5)当该索赔时间持续进行时,承包商应当阶段性地向业主方发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向业主方递交索赔的有关资料和最终索赔报告。

      索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

      2、承包商未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给业主造成经济损失,业主也按以上的时限向承包商提出索赔。

      双方如果在合同中对索赔的时限有约定的从其约定。

      二、工程索赔过时效的法律后果

      索赔方如不严格遵守索赔时效的规定,逾期提出索赔要求,则其胜诉权将得不到法律支持。如北京仲裁委员会2002年裁决的北京某建筑集团公司与北京某科技发展有限公司之间的索赔争议案中,申请人北京某集团公司提出了十余项索赔要求,金额近千万元,其中若干索赔要求,因其提出索赔的时间超过了合同规定的索赔期限而被仲裁委员会认定为索赔无效,最终仅获80余万元的索赔款。

      三、施工索赔证据

      索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下,才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据,来证明索赔的成立,以争取索赔成功。施工索赔证据如下:

      1、招标文件、投标书、中标通知书、工程预算书、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资料、发包人认可的施工组织设计文件、开工报告、工程竣工质量验收报告。

      2、工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令。

      3、工程各项经发包人、监理工程师签字的签证。

      4、工程各项会议纪要、协议、往来信件、指令、信函、通知、答复。

      5、施工计划及现场实施情况记录、施工日报及工长日志,备忘录。

      6、工程送电、送水,道路开通、封闭的日期记录。

      7、工程停水、停电和干拢事件影响的日期及恢复施工的日期。

      8、工程预付款、进度款拨付的日期及数额记录。

      9、工程有关施工部位的照片及录象。

      10、每天的天气记录,工程会计核算资料。

      11、工程材料采购、订购、运输、进场、验收、使用等方面的的凭据。

      12、国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件。

      相信看到这里大家已经对工程索赔时效有了较为全面的了解了。工程索赔时效一般为索赔事件发生后28天内。关于工程索赔时效的规定是怎样的,法律快车的小编就介绍到这里了,希望对您有所帮助,若有更多法律问题,可以咨询法律快车的相关律师。

     
  •   工程的兴建是现代社会我国十分热门的一个事情,对于工程的展开,是一个十分重要的事情,但是在工程当中是经常会发生一些状况的,有时候就会涉及到相应的索赔问题。下面就为大家带来工程索赔程序是怎样的的相关内容,一起来看看吧。

      一、工程索赔程序是怎样的

      索赔的提出

      在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包商发现索赔机会,首先提出索赔意向,即在合同规定的时间内,将索赔意向通知书及时通知发包人或者工程师,向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利,这是索赔工作程序的第一步。承包人向发包人的索赔应当在索赔事件发生以后,持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由,按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知,发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认。根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。

      索赔资料的准备

      在索赔资料准备阶段,主要工作有:跟踪和调查发生的事件,掌握事件发生的详细经过;分析事件产生的原因,划清各方责任,确定索赔依据;损失和损害调查分析和计算,划清各方责任,确定工期索赔和费用索赔值;收集证据,获得充分和有效的各种证据;起草索赔文件。

      索赔文件的提交

      提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件,索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。

      索赔文件的审核

      对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该提交工程师审核,工程师根据发包人的授权和委托,对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确,合理,并在授权范围内初步作出判断,初步确定补偿额度,或要求补充证据,或者要求修改索赔报告,对索赔的初步处理意见要提交发包人。

      发包人的审查

      对于工程师的处理意见,发包人需要进行审查和批准,然后工程师才可以签发有关证书。

      协商

      对于工程师的初步处理意见,发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受,三方可就索赔进行协商解决,达成一致意见,如协商无法达成一致意见,则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。

      二、工程索赔的分类

      (1)索赔目的分类:

      工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。

      经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。

      (2)索赔处理分类:

      单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。

      综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成本索赔,它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。

      (3)索赔对象分类:

      索赔是指承包商向业主提出的索赔。

      索赔和反索赔是相对性的,反索赔即对索赔的反击,工程中习惯性将发包人向承包人的索赔称为反索赔。

      三、工程索赔条件

      索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:

      1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.

      2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失.

      3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.

      4、发包人延期支付期限造成承包人的损失.

      5、非承包人的原因导致工程的暂时停工.

      6、物价上涨,法规变化及其他.

      以上就是法律快车小编为大家带来工程索赔程序是怎样的的全部内容。工程的索赔是需要满足相应的条件的,所以是十分重要的一件事情。如果你还有更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

     
  •   我们都知道工程项目都是比较大的,在工程项目中一般存在着多方当事人,因此工程纠纷的发生是很常见的,工程停工索赔就是典型的一种,工程停工索赔需要提交工程停工索赔报告,那工程停工索赔报告范本怎么写?针对这个问题下面为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

      工程停工索赔报告范本

      甲方:

      乙方:

      (一)索赔成立理由

      1、与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

      2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

      (二)索赔的依据

      按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。

      (三)索赔事项概述

      由我单位承建的某项目,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处于停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同:专用合同条款7、5、1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。通用条款2、4、3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3、4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。

      (四)索赔项目

      1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

      2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

      3、管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

      4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

      5、措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

      2018年工程索赔报告范本

      (五)索赔计算

      1、人工费:工日:17X54工日=918工日人员窝工按照定额单位乘以0.75,52.23元X0.75X918=35960元 工资上涨费不予考虑。

      2、施工机械费:挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市场租赁价24000元/月。 48000元X54÷30X2=172800元 24000元X54÷30X4=172800元

      3、管理费 合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元 工程延期管理增加费用:1240949.7÷120X54=558427元

      4、利息 履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期贷款利润5.6%计算。 1150000元X54÷30X5.6%=115920元

      5、措施旨 合同工期120天,现延期54天,投标措施旨为381448.67元 工程延期管理增加费用:381448.67÷120X54=171652元 工程延期索赔合计:1227559元

      (六)索赔说明

      此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要是因为工期延期索赔所产生的费用。

      以上就是法律快车小编为您详细介绍的关于“工程停工索赔报告范本”的相关知识,在实践中发生工程纠纷一定要学会维护自己的合法权益,因为停工导致损失的可以通过工程停工索赔报告索要赔偿。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

     
  •   在我们的日常生活中,我们经常会看到各种各样的施工队,在对我们的城市进行施工和维护,但是这种施工队的施工是非常危险的,因此每一个施工员的工资都不应该被拖欠,接下来去学习一下,施工工程索赔成立的条件,希望对你有所帮助。

      一、施工工程索赔成立的条件

      (1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;

      (2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;

      (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

      索赔是指国际贸易业务的一方违反合同的规定,直接或间接地给另一方造成损害,受损方向违约方提出损害赔偿要求。

      索赔的依据包括两个方面:法律依据:索赔方提出的救济方法必须符合法律规定;事实依据:索赔所需要的足够文件。

      二、索赔费用的组成

      (1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。

      法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

      (2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

      (3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

      (4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

      (5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。

      (6)利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定:按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。

      三、索赔费用的计算方法

      索赔金额的计算方法很多,各个工程项目都可能因具体情况不同而采用不同的方法,主要有三种。

      (1)总费用法。计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额。这种计算方法简单但不尽合理,因为实际完成工程的总费用中,

      可能包括由于承包人的原因(如管理不善,材料浪费,效率太低等)所增加的费用,而这些费用是属于不该索赔的;另一方面,原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本。凡此种种原因,使得采用此法往往会引起争议,故一般不常用。

      但是在某些特定条件下,当需要具体计算索赔金额很困难,甚至不可能时,则也有采用此法的。这种情况下,应具体核实已开支的实际费用,取消其不合理部分,以求接近实际情况。

      (2)修正的总费用法。原则上与总费用法相同,计算对某些方面作出相应的修正,以使用结果更趋合理,修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期。

      二是只计算在该时期内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用。三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。根据上述修正,可比较全理地计算出索赔事件影响,而实际增加的费用。

      (3)实际费用法。实际费用法即根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。

      通过法律快车小编的介绍,我们知道了,施工工程索赔成立的条件有哪一些?根据我国相关施工法律的规定,与合同相对比,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失的情况下就可以获取赔偿,感谢您的阅读。

     
  •   在工程中业主以及承包方都有权向对方提出索赔请求,如果一方认为自己的利益因为对方的行为而遭受到损失,那么就可以向另一方提出工程索赔,另一方也可以进行工程反索赔,提出工程反索赔也要有相关的依据,那么工程反索赔的依据有哪些呢?下面为您详细解答,希望对大家有帮助。

      一、工程反索赔的依据有哪些呢

      《合同条件》第31条中规定,"……乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失……",这就是说,发包人可以向承包人提出索赔。在此类索赔中,发包人往往处于主动地位,可从应付工程款中扣除,甚至可以用留置承包人材料设备的方法作为抵押。

      《合同法》第283条规定:发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。

      《合同法》第284条规定:因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

      二、工程反索赔要收集的证据

      证据包括:(1)招标文件、合同文本及附件;(2)来往文件、签证及更改通知等;(3)各种会谈纪要;(4)施工进度计划和实际施工进度表;(5)施工现场工程文件;(6)工程照片;(7)气象报告;(8)工地交接班记录;(9)建筑材料和设备采购、订货运输使用记录等;(10)市场行情记录;(11)各种会计核算资料;(12)国家法律、法令、政策文件等。

      三、工程反索赔如何进行

      1、从合同条款上,限制或者否定承包商工期顺延和费用索赔的权利。例如某施工合同约定:除了工程变更外,乙方不得以任何理由要求顺延工期;另一个合同文本写道,甲方对地质资料的准确性不负责任,也就是说,如果实际的地质状况与地质资料出入很大,需要更多的施工时间和费用投入,承包商仍然无权索赔。

      2、否定存在索赔事件;

      3、认为索赔无合同或法律依据;

      4、认为索赔超过了索赔时效;

      5、认为索赔证据不充分;

      6、认为索赔要求不合理,如索赔金额是否过大,工期顺延是否过长等。

      综上所述,工程反索赔的法律依据是合同法中的一些条款,当然在其它法律中也有涉及到的部分,当事人在提出工程反索赔时需要收集一系列的证据,比如说双方签订的合同以及来往的文件等。希望大家通过阅读以后可以更加清楚了解“工程反索赔的依据有哪些呢”。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车小编。

     
  •   我们的城市高楼林立,这都要归功于大量的工程的建设和辛苦工作的工人。但是,工程是一种比较有危险的工作,建筑工人经常会受到意外的伤害。因此,今天,就将关于“工程索赔方式有哪几种”这一问题进行具体的介绍,希望对您有一定的帮助。

      一、工程索赔方式有哪几种

      1、因施工合同文件的组成问题引起索赔。施工合同是在投标后经双方充分协商、修改确定的,如果修改时双方已将投标前后承包方与业主或招标委员会的来往函件澄清后写入合同补遗文件并签字确认,就应当做出“合同正式签字以前的各种来往文件均不再有效”的声明。如果没有这个声明,当来往函件内容与合同内容发生矛盾时,双方容易发生争执而导致索赔。再如,双方签字的合同中表明业主已经接受了承包商的投标书中某处附有说明的条件,这些说明就可能被视为索赔的依据。

      2、设计图纸或工作量表中的错误引起索赔。由于人为原因,招标文件中的图纸或工作量表难免会出现错误,但如果由于改正这些错误而使费用增加或工期延长,承包方有权提出索赔。实践中,这种错误主要包括以下几种:设计图纸与工作量表中的要求不符;现场条件与设计图纸要求相差较大;纯粹的工作量错误。即使施工合同是固定总价式合同,如果实际工作量与工程量清单有较大出入,影响到整个施工计划,承包商亦有权获得补偿。

      3、合同瑕疵引起的索赔。主要表现为合同文件表述不严谨甚至前后矛盾,以及合同中的遗漏或错误。

      二、索赔的起因

      (1)风险分担不均。这是工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。在这种情况下,中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险,弥补各种风险引起的损失。这就是工程索赔中承包商的索赔案数远远超过业主反索赔案数的原因。

      (2)施工条件变化。土建工程施工与地质条件密切相关,如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。

      (3)工程变更。承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表中所列工程量的一定幅度(百分之十五)以上时,或者在施工过程中,工程师指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必然引起新的施工费用,或需要延长工期。所有这些情况,承包商都可提出索赔要求,以弥补自己不应承担的经济损失。

      (4)工期拖延。施工过程中,由于受天气、地质等因素影响,经常出现工期拖延。如果工期拖延的责任在业主方面,承包商就实际支出的计划外施工费提出索赔;如果责任在承包商方面,则应自费采取赶工措施,抢回延误的工期,否则应承担误期损害赔偿费。

      (5)业主违约。指业主未按规定为承包商施工提供条件,未按规定时限向承包商支付工程款,工程师未按规定时间提供施工图纸、指令或批复,或者由于业主坚持指定的分包商等。

      三、有关工程施工的索赔

      施工中的常见索赔项目主要有下面几种类型:

      1、工程检查及中间验收引起的索赔。业主方工程师的检查检验不应影响施工正常进行,因业主方工程师指令失误、延误检查或其他非承包人原因发生的增加合同价款的情形,由业主方承担。

      2、设计变更引起的索赔。如施工过程中业主因工程实际需要等非施工方的原因对工程设计进行变更,应按照施工合同约定向承包人发出书面设计变更通知,并保留书面变更文件,因变更导致合同价款的增减及工期延误产生的损失,应由业主方承担,工期相应顺延。

      3、其他有关施工的素赔。由于建设工程工程量大、投资多、结构复杂、技术和质量要求高、工期长,且工程本身和工程的环境有许多不确定性,难以全部概括施工过程中存在的问题,承包方可根据实际情况进行索赔。常见的比如由承包商提供施工详图(包括计算书)交工程师审批后方能施工,但其审批拖延所造成的延误,已影响到网络计划中的关键节点,承包商可进行工期索赔、延误导致的窝工损失以及后来工程师下令追赶进度的“赶工费”等进行索赔。

      关于“工程索赔方式有哪几种”这个问题,从上文介绍中可以得知。当然,索赔方式我们现在知道了,还需要知道能够引起工程索赔的起因有哪些,只有知道这个信息,才能在需要进行工程索赔时了解到自己属于哪一个原因导致的索赔。

     
  •   在建设工程的过程当中,发生事故时,会有相应的保险理赔,其中是错综复杂的。下面就为大家一一介绍工程保险的分类及承保范围、工程保险索赔申请书、工程保险索赔注意事项等知识,希望能够对大家提供帮助。

      一、工程保险的分类及承保范围

      工程保险一般可分为建筑工程保险、安装工程保险、机器损坏保险、船舶工程保险和高科技工程保险。其中:建筑工程保险是以土木建筑为主体的民用、工业用和公共事业用的工程在整个建筑期间因自然灾害和意外事故造成的物质损失,以及被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任为保险标的的保险;安装工程保险是指以各种大型机器设备的安装工程项目在整个建筑期间因自然灾害和意外事故造成的物质损失,以及被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任为保险标的的保险。

      工程保险均按一切险承保,其具体保险标的可分为:

      (1)工程项目的主体(各种建筑物或被安装的机器设备);

      (2)工程用的机械设备;

      (3)第三者责任。

      二、工程保险索赔申请书

      索 赔 申 请 书

      被保险人

      投保险种

      保单号

      出险日期

      出险地点

      联系人

      特别告知:

      1、本索赔申请书是被保险人就所投保险种向保险人首次提出索赔的书面凭证。

      2、保险人受理报案、现场查勘、参与诉讼、进行抗辩、向被保险人提出专业建议等行为,均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

      3、为充分保障被保险人的权益,根据相关法律法规及保险合同规定,保险人已将需提供的与赔偿有关的证明和材料以清单形式向保险人提供。

      4、以上内容被保险人无异议,如有特殊情况或其他说明,将在备注中说明。

      兹声明本人报案时所陈述及补充填写的资料均为事实情形,没有任何虚假和隐瞒。否则,愿承担相应法律责任。

      经办人签字:

      被保险人盖章:

      年 月 日

      本申请书由被保险人于出险后立即填写一份经签章后送保险公司

      三、工程保险索赔注意事项

      1、规避风险

      2、加强工班对出险人员最终赔付情况的管理

      以上就是法律快车小编为大家分享的有关“工程保险索赔申请书”的法律内容,关于此申请书的书写,想必大家已经有了初步的了解。在申请中,要将保险的具体事项以及自身的索赔诉求写清楚。如果大家还有其他法律问题,欢迎咨询法律快车。

     
  •   工程索赔是指在合同履行过程中,当事人一方由于另一方未履行或不适当履行合同所规定的义务和责任而造成损失时,向另一方提出赔偿或补偿要求的行为。那么工程索赔的资料要哪些?工程索赔的依据有哪些?工程索赔时效是多久?针对这几个问题下面为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。

      一、工程索赔的资料要哪些

      1、索赔信,索赔信是一封承包商致业主或其代表的简短信函,应提纲挈领地把索赔文件的各部分贯通起来。索赔信包括:

      (1)说明索赔事件;

      (2)列举索赔理由;

      (3)提出索赔金额与理由;

      (4)索赔附件说明。

      2、索赔报告,索赔报告是索赔材料的正文,一般包括三个主要部分。

      二、工程索赔的依据有哪些

      1、招标文件、施工合同文本及附件,经认可的工程实施计划、各种工程图纸、技术规范等。

      2、双方的往来信件及各种会谈纪要

      3、进度计划、具体的进度以及项目现场的有关文件。

      4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告,工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。

      5、国家有关法律、法规、政策文件,官方的物价指数、工资指数,各种会计核算资料,材料的采购、订货、运输进场、使用方面的凭据。

      三、工程索赔时效是多久

      1、索赔时效,索赔时效是指施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的,视为放弃索赔权利,其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间,一般为28天(根据通用条款)。该种索赔时效,属于消灭时效的一种。

      2、诉讼时效,诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限,自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算。诉讼时一般为2年,但涉及商品质量不合格、人身损害、寄存保管、租金的,诉讼时效为1年。但诉讼时效从权利实际被侵害之日起最长不超过20年,有特殊情况的,人民法院可以延长诉讼时效期间。

      以上就是法律快车小编为大家整理介绍的关于“工程索赔的资料要哪些”等相关法律知识。工期索赔一旦获得批准,承包人不仅免除了承担延期违约赔偿费的处罚风险,而且可能因提前工期得到奖励,最终仍反映在经济收益与工程建造成本上。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。

     
  •   当我们在承包工程的过程中,如果自己的合法权益受到了侵害,我们应该获得相应的赔偿,赔偿的种类分为很多,接下来一起学习一下,工程索赔分类有哪些?希望能够解决你当前所面临的疑问。

      一、什么是工程索赔?

      工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。

      索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。

      二、工程索赔分类有哪些

      (1)索赔目的分类:

      工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。

      经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。

      (2)索赔处理分类:

      单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。

      综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成本索赔,它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。

      (3)索赔对象分类:

      索赔是指承包商向业主提出的索赔。

      索赔和反索赔是相对性的,反索赔即对索赔的反击,工程中习惯性将发包人向承包人的索赔称为反索赔。

      通过了解了法律快车小编为大家带来的有关知识,我们知道了,工程索赔分类有哪些?按按照索赔目的分类,分为工期索赔和经济索赔,按照索赔处理方式分类,可分为单向收费和综合索赔,以上就是法律快车小编的回答,感谢您的阅读。

     
工程索赔规定相关语音问答 更多>>
工程索赔规定相关专题
工程索赔规定相关问答专辑

15

15年的中国在线法律服务品牌

中国放心的互联网法律服务平台

82

覆盖82个法律专业领域

站内法律专业领域覆盖面广

1,000,000

每天为全国近100万互联网用户

提供各种类型法律知识查询服务

我是公众

有法律问题?直接发布咨询
(不限时间,律师在线,有问必答)

我是律师

400-678-1488
(服务时间:周一至周日 8:00-21:00)

关于法律快车

法律快车版权所有 2005-2019 粤ICP备10231287号-5 粤公网安备 44010602002222号 增值电信业务经营许可证(ICP证)粤B2-20100586