周南律师

周南

律师
服务地区:湖北-武汉

擅长:房产纠纷,继承,婚姻家庭,刑事案件

精装修房地板不平整 买房人拒收开发商不担责

来源:周南律师
发布时间:2011-07-16
人浏览

                          精装修房地板不平整 买房人拒收开发商不担责
      “拎包即入住”是很多人选择购买精装修房的初衷,然而当越来越多人选择“精装修”时,因房屋装修质量问题产生的纠纷也接踵而至。江苏无锡市民于某便是其中一位,在交接时发现地板铺设不平整便拒绝接收,后又状告开发商逾期交房,要求支付违约金8万余元。2011年5月8日,无锡市南长区人民法院依法审结这起商品房买卖合同纠纷,判决驳回于某的诉讼请求。
       2008年8月,于某在无锡购买一套精装修房,在与某置业公司签订的商品房买卖合同中约定,置业公司在4个月后将验收合格且符合合同约定的商品房交付于某,逾期则支付违约金。到期前,置业公司向于某发出《入住通知书》,然而于某在交接时发现房屋地板不平整,遂未办理房屋交接手续。在经过两次整修后,于某认为地板装修依然存在质量问题,遂要求置业公司支付逾期交房的违约金。而置业公司辩称,自己按约交房时,于某以地板不平整为由拒绝接收,基于公司良好的服务信誉,派员整修了两次,之后多次通知于某来取房,然而于某均不予理睬,因此自己才保管至今。
      法院经审理查明,无锡市相关部门曾发出《通过竣工综合验收备案的通知》,明确房屋符合综合验收备案要求。另外,双方签订的合同中仅明确装潢材料的材质、品牌,对施工工艺及要求未作规定。
       法院认为,置业公司交付的房屋已经过相关部门的验收,并且于某提出的瑕疵部分并不在合同约定范围内,置业公司不应承担逾期交房责任,故判决驳回于某的诉讼请求。

律师提醒
      本案争议焦点在于开发商提供的“精装修”质量是否符合商品房买卖合同约定。合同缺失对装修工艺、质量的具体约定,购房人又不能提供其他证据证明时,应认定交易房屋具备交付条件,购房人不得拒绝接收。法官提醒,购买精装修房应对装潢材料、品牌以及施工要求等方面进行细致约定,避免因合同约定不明确而产生纠纷。

以上内容由周南律师提供,若您案情紧急,法律快车建议您致电周南律师咨询。
周南律师
周南律师
帮助过 565 万人好评:4
  • 经验丰富
  • 态度好
  • 解答快
武汉市武昌区中南路14号世纪广场1601,微信13995600599
律师信息LAWYER INFORMATION
  • 律师姓名:周南
  • 执业律所:湖北金卫律师事务所
  • 职  务:
  • 执业证号:14201*********780
联系本人CONTACT ME
  • 服务地区:湖北-武汉
  • 地  址:
    武汉市武昌区中南路14号世纪广场1601,微信13995600599