李武平律师

海南省洋浦经济开发区人民法院

民事判决书

    原告海南XX装饰工程有限公司

    委托代理人李武平，海南正凯律师事务所律师。

    被告江苏XX建设集团有限公司

    被告海南XX浆纸业有限公司

    原告海南XX装饰工程有限公司诉被告江苏XX建设集团有限公司（以下简称江苏XX公司）、海南XX浆纸业有限公司（以下简称海南XX浆纸厂）建设工程合同纠纷一案。本院受理

后，依法组成合议庭，于2 0 1 2年9月5日公开开庭进行了审理。原告的法定代表人及委托代理人李武平、被告江苏XX公司的委托代理人、被告海南XX浆纸厂的委托代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    原告诉称，2 0 0 8年6月3 0日，被告江苏XX公司与被告海南XX浆纸厂签订《XXXX整理加工车间A标土建工程承包合同》，双方约定被告海南XX浆纸厂将XXXX整理加工车间A标土建工程发包给被告江苏XX公司承建，工期2 7 0天，从2 0 0 8年4月2日起至2 0 0 8年1 2月2 7日止。2 008年7月5日，原告与被告江苏XX公司签订《工程施工承包合同》，双方约定被告江苏XX公司将承建的“XXXX整理加工车间A标土建工程’’交由原告施工，尔后，原告依约以被告江苏XX公司的名义进场施工。因全球经济衰退，被告海南XX浆纰厂决定将XXXX项目的投资脚步放慢，2 0 0 8年9月1 9日，被告江苏XX公司应被告海南XX浆纸厂要求，通知原告暂停施工，造成原告不能继续进行后续施工。2 0 09年5月1 9日，被告海南XX浆纸厂通知于2 0 09年6月1日前复工。因两被告的原因，该合同最后终止。根据被告江苏XX公司于2 0 0 9年1 2月3 0日出具的《XXXX整理加工车间A标土建工程款收付清单》，本工程二被告最终结算价为1 2，2 5 2，3 04元（不包含工程停工损失赔偿费），扣除按合同规定的总价10%（所有工程管理费及所有工程税金）1，2 2 5，2 3 0元及已付的7，8 3 3，2 6 9元（其中代扣转付款项1，4 7 8，8 2 2元，直接支付款项6，3 5 4，4 4 7元），被告江苏XX公司还欠原告工程款3，1 9 3，8 0 5元，另外，因工程停工给原告造成的损失5，7 2 2，0 5 0元。原告认为，二被告拖欠工程款已构成违约，根据《合同法》第一百零七条规定，原告有权向其主张支付拖欠的工程款并承担利息损失及支付工程停工的违约责任。故诉至法院，请求依法判令两被告立即支付给原告工程欠款人民币3 1 9 3 8 0 5元及该款自2 0 09年1 2月3 0日起至付清之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息，支付给原告工程停工损失赔

偿款5 7 2 2 0 5 0元，承担本案诉讼费用、评估费用。

    ==================================

    本院认为，对于被告海南XX浆厂的XXXX整理加工车间A标土建工程而言，原告是实际施工人，被告海南XX浆厂是业主（发包人），无施工资质的原告与被告江苏XX公司是转包关系，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项及第二百七十二条第二款、第三款、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项的规定，该转包行为无效。该工程现经验收合格并使用，根据晟高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，原告要求被告江苏XX公司按合同约定的计价标准结算工程价款并扣除10%的管理费后支付拖欠的工程款3，193,8 0 5元及该款从2 0 0 9年1 2月3 0日起至付清之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息的诉请，理由正当，应予支持，但利息应从结算日的第二日即2 0 1 0年1月1日起计算。被告海南XX浆纸厂尚欠被告江苏XX公司诉争工程的工程款2，9 04，8 5 5元，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款的规定，被告海南XX浆纸厂只在欠付工程价款2，9 04，8 5 5元范围内对原告承担责任。二被告约定开具税款发票后支付工程余款，但纳税不仅是合同义务，更是法定义务，即使被告海南XX浆纸厂向原告支付了工程余款，被告江苏XX公司仍应纳税开具发票给被告

海南XX浆纸厂。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百七十二条第二款、第三款和最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第一条第（二）项、第二条、第十七条、第十八条第（一）项、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：

    一、被告江苏XX建设集团有限公司应于本判决生效之日起1 0日内向原告海南XX装饰工程有限公司支付工程余款人民币3，1 9 3，8 0 5元元及该款自2 0 1 0年1月1日起至付清日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；

    二、被告海南XX浆纸业有限公司对上述第一项工程款只在欠付工程价款人民币2，9 0 4，8 5 5元茫围内对原告海南XX装饰工程有限公司承担给付责任。

    如果被告江苏XX建设集团有限公司、海南XX浆纸业有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延

履行期间的债务利息。

    案件受理费2 6 5 8 4元，由被告江苏XX建设集团有限公司负担。

    如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于海南省第二中级人民法院。

审判长 廖长荣

审判员 梁海英

审判员 谢金玲

书  记  员    段红志