拖欠工程款纠纷及垫资承包案债务纠纷案
导读:
拖欠工程款纠纷及垫资承包案
合肥A塑料有限公司(以下简称A公司)为与中国建筑B公司(以下简称B公司)拖欠工程款纠纷一案,不服安徽省高级人民法院(1999)皖民初字第**号民事判决,向最高法院提起上诉。
经审理查明:
1996年6月28日,A公司与B公司签订《中外合资BOPP工程施工合同》约定:B公司承包A公司中外合资BOPP工程土建、安装工程(不包括设备安装),即:生产厂房、仓库、附房及附属工程。1996年7月2日开工,1996年12月6日竣工,总工期150天。工程质量等级优良。生产厂房、仓库、附房,土建工程中标价898万元(不包括安装附属工程)。A公司1996年6月20日提供图纸并完成开工前水、电、电讯、道路、办理证件、会审图纸和设计交底等准备工作。工程经验收如达不到优良,按工程造价1%罚款。A公司代表确认工程量增减及设计变更或工程洽商。合同签订7天内,A公司按合同价款40%预付B公司,如不能按时付款,因材料供应不及时而影响工期,责任由A公司负责。工程款支付金额和时间按A公司审定的97%工程量在7天内支付。工程完工后留3%保修金在保修期满后一次付清,因A公司不能按进度付款,延误工期由A公司负责,并承担由此给B公司造成的经济损失。双方还约定了工程款结算方式、保修期限等事宜。
同日,双方又签订《协议》约定:BOPP工程,由B公司带资施工,A公司不预付备料款,B公司累计工程量达到400万元,A公司开始向B公司预付工程进度款,每月支付100万元(4个月内付完),如A公司不能在4个月内支付,应承担B公司银行贷款利息。A公司代表不能及时给出必要指令,确认、批准,不按合同约定履行各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任,工期相应顺延。按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给B公司造成的窝工损失等。如B公司不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求或发生合同无法履行的行为,A公司代表可通知B公司,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给A公司造成的损失。双方还明确了保修范围和保修期限。
《中外合资BOPP工程施工合同》及《协议》签订后,A公司于同年8月13日提供部分图纸给B公司,同年8月31日,B公司进场施工。
1997年3月7日,双方就该工程中的行车、轨道、滑触线安装签订《协议书》约定:B公司承包行车安装调试两台,轨道安装、滑触线安装,承包费用20万元。工期自1997年1月14日至同年1月25日。如工期延误,因A公司原因,工期顺延;因B公司原因,每天按安装总费用的1%罚款。
同年4月4日,双方就附属工程承包范围签订《补充协议》约定:原合同中承包附属工程范围包括:锅炉房、水池、油库、围墙、大门、门卫室、护栏等。该附属工程承包预算造价400万元。
同年12月30日,双方又签订《BOPP项目土建未完工程协议书》约定:本协议签订三日内,B公司全面复工,A公司分二期支付工程进度款300万元,一期200万元于本协议签订后3日内支付,二期100万元在B公司按期完成剩余工程第一类项目,施工人员、器具全部撤出后三日内支付。剩余工程应在1998年3月底前完工。竣工验收移交后,施工方报出全部工程决算书和全部签证材料,建设方收到决算书后60天内审核完,并在审核决算后30天内付给施工方全部工程款的90%,余下10%的工程款作为维修保证金,在保修期满后二个月内结算。A公司不能按上述条件付款或完成审核决算,每推迟一天付B公司1000元违约金,B公司不能按时完工,每推迟一天付A公司l000元违约金。
该《BOPP项目土建未完工程协议书》签订后,B公司依约复工,A公司亦依约支付了一期200万元工程款。1998年3月4日,B公司函告A公司,已完成剩余工程第一类项目及其他义务,要求该公司依约支付第二期100万元工程款,A公司未依约支付。同年5月26日,B公司申请竣工验收,A公司同意验收。同年6月26日,该工程经合肥市高新技术开发区工程质量监督站验收,结论为:总体情况一般,质量合格。后双方为支付工程款的数额、工程质量、违约责任等事宜协商未成。
1999年1月6日,B公司提起诉讼,请求A公司支付尚欠的工程款、逾期付款违约金及因A公司迟延交付施工图纸造成的窝工损失,并承担本案诉讼费。
另查明:双方履行合同过程中,自1996年8月23日至1997年3月先后八次对图纸进行变更、会审。A公司共支付B公司工程款1210万元。
1997年8月8日,合肥市定额站根据双方提供的工程相关证据,依据1995年《合肥地区建筑工程预算定额综合单位估价表》及《合肥地区建筑工程材料市场价格信息》等文件,经现场勘察,作出《关于ABOPP工程造价的审核意见》,结论为:该工程总造价1726万元,A公司不予认可。一审期间,双方对该工程造价陈述不一,一审法院委托中国建设银行安徽省分行对B公司完成的工程造价进行鉴定,结论为:该工程造价17399073.76元。
还查明:在施工过程中,B公司共使用A公司水电费104394.44元,电话费21306.83元。该工程竣工后,依据A公司的要求,B公司对部分厂房渗漏等质量问题进行了维修。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
上诉人(原审被告)福州市市政工程公司,住所地福州市群众路。法定代表人薛爱田,经理。委托代理人吴格、龙宇飞,福州闽天律师事务所律师。被上诉人(原审原告)曾华燕,男
在实践中,如果在一个建筑工程项目竣工验收后,发包方未及时结清工程款的,这很可能就是拖欠工程款的前兆了,如果发包方真的一直拖着工程款迟迟不交付的,承包方应当及时向
工程债务诉讼时效是三年。该诉讼时效一般自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算,自权利被侵害之日起超过二十年的,进行工程债务诉讼人民法院一般不予保护。
金钱债务属于种类物之债。种类之债是指,以不特定而可特定的物为标的的债。买卖、消费借贷等合同大多以不特定物为标的物,如合同中约定由债务人向债权人交付某品牌、规格的
遗产债务是被继承人应当缴纳的税款和应当偿还的债务。以继承遗产的实际价值为限,超过遗产价值的部分,继承人可以不偿还。具体如下:1、税款包括个人所得税、车船使用税等
为逃避债务无偿转让房产有法定效力,但被撤销后自始无效。债务人无偿转让财产影响债权实现的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。行为被撤销的,自始没有法律约束力
去世后,继承了遗产的妻子和子女需要承担债务。如果是夫妻共同债务,生存的另一方应当偿还债务,承担连带责任。继承人在继承遗产之前,应当在遗产范围内清偿被继承人的债务