开发商逾期交房 违约赔偿获支持
导读:
开发商逾期交房 违约赔偿获支持
开发公司未按照合同约定按期交房,买主提起诉讼要求其赔偿违约金。近日,山东省日照市岚山区人民法院依法调解了这起商品房买卖合同纠纷案,被告房地产开发公司赔偿原告违约金11000元,原告放弃其他诉讼请求。
法院经审理查明,2008年6月19日,原告田某购买被告日照市某房地产开发有限公司的楼房一套,并与被告签订商品房买卖合同。该合同约定在2008年12月31日前将合同约定的商品房交付原告,并约定被告逾期交房超过90天后,买受人要求继续履行合同的,出卖人应按日向买受人支付已交房款的万分之三的违约金。合同签订后,被告于2009年7月1日交房,明显超出了合同约定的交房时间,违反合同约定,根据约定被告应向原告支付违约金13837元。
被告房地产开发公司辩称,其延期交房存在不可抗力。首先双方签订商品房买卖合同后,国家出台商品房验收新标准,由整体验收改为分户验收,质检站未能如期验收是被告逾期交房的重要原因;其次有关部门要求外墙建设需由沙浆改为泡沫保温材料,延长了施工时间;再次雨季过长影响了房屋建设的正常进度。因此被告请求减轻其违约责任。
法院审理后认为,被告房地产开发公司逾期未履行合同,事实清楚,予以确认。其主张延期交房是因不可抗力,但未向法庭提供证据证实,并且签订合同中双方未约定不可抗力免责条款,因此法院对房地产开发公司的主张不予认定,其应承担违约责任。最终经主审法官耐心细致的调解,原、被告双方自愿达成上述协议。
拓展阅读
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
案情:2003年3月,山东省济南某房地产开发商对正在开发的某花园小区进行预售,该小区于三月份动工,预计同年九月份完工交付使用。该公司在于购房者签订的合同中约定,
核心提示:怎样起诉开发商呢?如因开发商原因导致房屋未达交付条件而延期交房的,您可依据您与开发商签订的《商品房买卖合同》中约定的逾期交付商品房的违约责任,要求开发
侵权宅基地十几年,权利人能依法获赔。涉及到不动产物权和登记而返还财产的,不受诉讼时效限制;未涉及到的向人民法院主张民事权利的时效为三年,超过追诉时效人民法院一般
交通精神赔偿是不可以作为遗产的,但若被继承人死亡的,则该赔偿是可以按照法定继承进行处理的,且还应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。
老公意外去世的情况下,其赔偿款一般需按继承法的规定进行分配,即应当根据继承人的人数进行均等分配,继承人应当本着互谅互让、和睦团结的精神,协商处理继承问题。遗产分
离婚损害赔偿诉讼时效的规定如下:1、诉讼时效旗下一般为三年。有特殊规定的除外;2、前述诉讼时效起算时间为,权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日;3、
婚姻法目前已废除,民法典规定的离婚损害赔偿适用情形具体为:1、重婚或与他人同居,重婚包括法律意义上的重婚和事实上的重婚。有配偶者与他人同居,指有配偶者与婚外异性
婚姻法已经失效,民法典规定,离婚损害赔偿的情形为:夫妻一方有重婚、有配偶者与他人同居、实施家庭暴力、虐待遗弃家庭成员等。且只有无过错方有权请求损害赔偿。请求权的