先履行抗辩权案例
导读：
核心内容：从先履行抗辩权案例里面，B公司收到总价百分之三十的合同款后开始排产，而A公司认为排产期确定后告知B公司，所以行使先履行抗辩。法院审理认为A公司行使先履行抗辩权不成立。接下来法律快车小编为您详细介绍案例。
【案情】
2010年7月2日，北海A物业有限公司(以下简称“A公司”)与广西南宁B电梯销售有限责任公司(以下简称“B公司”)签订了《电梯设备销售合同》，约定：1、A公司向B公司购买电梯两台；2、付款条件：A公司应当在合同签订后5日内向B公司支付L1#电梯设备合同总价的30%款项及L2#电梯设备合同总价的5%款项，两项合计99900元作为合同排产款(其中合同总价款5%款项即28650元作为合同定金)，结算时排产款转为合同货款，B公司将在收到此款项后向C电梯有限公司开始先排产L1#电梯；3、A公司根据工程进展，在L2#电梯开始排产前十日内向B公司支付L2#电梯设备合同价25%的款项即72000元。B公司将在收到此笔款项后向C电梯公司排产L2#电梯。如遇A公司付款延迟，则B公司交货相应顺延；5、B公司收到相当于每台排产设备总价百分之三十的合同款后，开始排产；6、违约和赔偿：①合同经双方盖章签字后立即生效，B公司单方解除本合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价30%的违约金。如A公司单方面解除合同，则不得要求B公司退还所付合同款项，如B公司单方面解除合同，则双倍返还A公司所付定金并退回A公司已付款项；②除不可抗力原因外，如果A公司未能按本合同约定支付货款，则A公司应向B公司支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一周(不足一周的按一周计)，违约金为延误部分金额的0.2%，此项违约金最高不得超过合同总额的10%；如果逾期付款超过10周，则B公司有权视A公司为单方面解除合同。
合同签订后，A公司截至2010年10月11日向B公司付款合计为299400元，其中为L1#电梯的全款即285000元，L2#电梯款14400元。至今A公司没有全部支付L2#电梯设备款，B公司也没有为A公司安装L2#电梯。B公司于2013年7月23日诉至法院，请求判令：1、解除双方之间签订的合同；2、A公司已经支付的L2#电梯款14400元归B公司所有；3、A公司支付B公司逾期付款违约金86400元。原告起诉时，被告A公司已另行购买安装了L2#号电梯。
被告A公司辩称：L2#电梯余款须待排产期确定后，A公司才有继续支付的义务；B公司一直未向A公司通知L2#电梯排产期。
[page]
【裁判】
法院审理后认为：依据双方合同约定，B公司(B公司)收到相当于每台排产设备总价百分之三十的合同款后，开始排产。因此排产期应由被告A公司确定后告知原告B公司，被告A公司的先履行抗辩不成立。此外，被告A公司根据工程进展，已经另行将电梯安装完毕，应视为A公司已经确定排产期，却未依约向B公司履行付款义务，且截至起诉时逾期付款已超过10周，则依据合同约定可视为A公司单方面解除合同。因此，对原告提出的解除合同的诉讼请求应予支持。
依据合同关于单方解除合同违约责任的约定，如A公司(A公司)单方面解除合同，则不得要求B公司(B公司)退还所付合同款项。因此，原告诉讼请求“A公司已经支付的L2#电梯款14400元归B公司所有”应予支持。
依据合同关于逾期付款违约金的约定，逾期付款违约金按延误部分金额每周0.2%计算，对“A公司支付B公司逾期付款违约金86400元”的诉讼请求应予支持。
【评析】
一、先履行抗辩权
依据合同法第六十七条，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。在本案中，A公司以B公司负有通知A公司排产期的在先义务为由，提出抗辩，认为B公司未履行通知义务，因而不得要求A公司履行后续的付款义务。但先履行抗辩权的行使的前提是互负债务且有先后履行顺序，且提出先履行抗辩权的一方必须是义务在后的一方。而在本案中，合同约定B公司收到L2#电梯款项的30%后才开始排产，因而支付货款义务在先，故A公司是义务在先的一方，不享有先履行抗辩权。
二、违约金和定金
本案中A公司与B公司合同中既约定了定金条款，也约定了违约金条款。且违约金条款包括两条，一是单方解除合同应承担合同总价款30%的违约金；二是星湖公司若迟延支付货款，按延误部分金额每周0.2%计算违约金，最高不得超过合同总额的10%。那么这三种赔偿金是否能同时主张呢？
[page]
依据合同法第一百一十六条，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。因而违约金和定金条款只能择一适用。而对两种违约金条款，因原告诉讼请求中只包括迟延支付货款的违约金，依据“不诉不理”的原则，法院只对迟延支付货款的违约金问题进行审理。
三、合同的法定解除权和约定解除权
本案中A公司对L2#电梯不仅迟延支付货款，且另行购买安装了L2#号电梯，使得双方合同中关于L2#电梯的约定无法履行，合同目的不能实现，符合合同法第九十四条法定解除条件，即“当事人一方或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”。但由于原告B公司是基于合同关于“逾期付款超过10周，则B公司有权视A公司为单方面解除合同”的约定提出解除合同的诉讼请求，法院只就约定的合同解除权是否成立的问题进行审理，最后基于约定解除权，判令合同解除。
相关阅读：
声明：该作品系作者结合法律法规，政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议，当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年，特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年，自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护，但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同，依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果，定作人给付报酬的过程中发生的纠纷，如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法，存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，双方的权利义务不明确、法律责任界定不清，容易产生法律纠纷，合同的事前
