广告公司合同
导读:
每个企业与企业之间合作,或企业与员工之间合作,都要遵守企业合同法,这是将企业做大做久的最重要标志。以下是某广告公司合同范本,请参考。
甲方: 乙方:
经甲乙双方商议一致,对乙方为甲方制作事宜作如下协议:
一、设计内容
1.设计名称: 设计页面数(p) 单价 总额
2.设计内容:
二、制作要求
产品名称 |
规格型号 |
纸张 |
印刷要求 |
工艺要求 |
装订 |
数量 |
金额(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计金额(大写) |
|
||||||
备注 |
|
三、付款方式:本合同涉及总金额为人民币 元,合同签订后,甲方支付合同金额的 %,即 元,作为合同定金,甲方在签字定稿后应付全部货款的 ,即 元,余额在交货时一次性付清。结算方式采用转帐、汇票或现金。
四、甲方付清全款后,乙方开据正式发票。
五、由甲方提供画面、文字等资料,如需乙方提供(如拍片、翻译等)服务,所有费用由甲方承担,如因照片等资料造成的版权纠纷均由甲方负责
六、乙方根据甲方提供资料将设计稿交给甲方,由甲方校对修改签字认可。
七、甲方审查样稿应以来稿为依据,如需要删改图片、文字等,应负责改动所发生的费用,并延长交货日期,甲方未按合同付款,乙方有权停止制作并延期交货,由此产生的责任由甲方负责。
八、甲方签字定稿后,乙方在 日内将成品交付给甲方,节假日顺延。
九、以上合同未尽事宜经双方协商后继续增补修定,补充合同将作为本合同的一个组成部分。
十、收款银行资料:开户行:扬州市农行润扬支行 账号:xxxxxxxxxxxxxxxx
甲方:(签章) 乙方:(签章)
甲方代表: 乙方代表:
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
签定日期: 年 月 日 签定日期: 年 月 日
接下来请继续阅览:劳动合同必须约定哪些事项 劳动合同的必备条款
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
拓展阅读
相关知识推荐
广告合同履行的法律风险有哪些?广告合同履行过程中常见的法律风险:一是广告合同履行不能的风险。二是广告程序违法导致的法律风险。三是广告图像侵权的法律风险。四是虚假
四川省成都市中级人民法院民事判决书(1999)成知初字第18号原告张代四,男,汉族,1943年10月16日出生,住成都市天回镇拖拉机总厂宿舍。委托代理人张思洪
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前