建设工程合同补充协议范本格式是怎样
导读:
在进行建设工程合同签订有可能会需要进行补充协议的签订,但是要如何书写呢。所以下面是法律快车小编为大家带来建设工程合同补充协议范本格式是怎样的相关知识。希望能够帮助大家解决相应的问题,当然大家也可以咨询法律快车。
发包方:(以下简称甲方):凤阳县奋祥钢材物流有限公司
承包方:(以下简称乙方):歌山建设集团有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法津、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
工程名称:凤阳钢材大市场
工程地点:安徽省凤阳县硅工业园
工程规模:地下三层——五层。总建筑面积约10万平方。
工程造价:按建筑图纸预算
资金来源:发包方自筹
质量等级:合格
二.工程承包方式
本工程对施工设计图中的地基基础、主体结构、屋面工程、防水工程、门窗工程、水电安装、消防工程、钢结构工程、外景观工程、道路、外管网、公共部位装饰等全部内容进行总承包。
三、合同工期
总工期:四百二十天。
具体开工日期以监理公司开出及甲乙双方认可的开工报告为准,同时甲方应具备项目开工的一切所需条件。
四、工程定额及取费
1、土建:《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》(2000年)预算定额。
2、装饰:土建定额没有的项目,采用《安徽省装饰工程综合估价表》(1999)预算定额。
3、安装:《全国统一安装工程预算定额安徽省估价表》(2000)安装定额。 4、2003年《安徽省建设工程补充定额估价表》。
5、取费标准:本工程按2000年定额二类工程取费。
五、结算方式
(1)按施工图纸预算报价+图纸变更+工程签证+建设工程(人工、材料、机械)政策性调整文件内容+材料差价等。
(2)本工程按实际完成的合格项目的工程量决算。凡因图纸修改、变更或设计、技术洽商中涉及到工程量的增加,都必须有甲方签署的书面文件,乙方根据此文件上报签证报价单,甲方在收到乙方提交的签证报价单之日起15日内给予确定,逾期不确认视为认可。
六、材料计价依据
1、本工程钢材由甲方提供,乙方应提早十天报材料计划,甲方应及时组织材料进场,钢材按进场实际市场价计价,
2、工程预算暂按投标当月的前一月材料市场价进行组价,竣工决算时按实调整。
七、工程款支付(预决算跟进度计算,审计同步)
1、每月二十五号乙方上报已完工程量,甲方应在一周内审核内,次月10
日前扣除甲方提供的钢材款后支付已完工程量总价的80%,工程竣工验收后付到总价款的85%,三个月内支付至工程总价款的95%,余款5%壹年内一次支付。
2、钢结构工程甲方预付此工程总款的50%,材料到场支付总款的30%,验收合格后支付到钢结构工程总款的95%,余款壹年内支付。
八、履约保证金及退还时间
1、本工程履约保证金为人民币伍佰万元。本协议双方签字盖章后三天内乙方向甲方打入伍拾万元。工程建筑施工合同备案完成后,甲乙双方共同设立公管帐户,甲方转回此伍拾万元,乙方再打入人民币肆佰伍拾万元作为工程保证金。
2、保证金返还:乙方打入保证金一周内返还40%(贰佰万元),商铺主体结构封顶返还40%(贰佰万元),外架拆除返还20%(壹佰万元)。
九、违约、索赔和争议
甲方:如甲方不能按本协议约定的时间按时支付已完成工程进度款,一个月内甲方按银行的同期贷款利息支付给乙方,如超过壹个月,双方又未达成延期付款协议,导致工程无法进行,乙方有权停工,由此造成的人工费、机械费、周转材料以及建筑材料上涨等的一切经济损失均由甲方承担;超过壹个月的拖欠工程款利息按1.5%(月息)支付给乙方,拖欠工程款的时间视为工期相应顺延的时间。同时甲方还应承担违约责任,违约金每天按拖欠工程款总价的万分之五向乙方支付。乙方也有权选择拍卖行将甲方开发的房子进行拍卖,所得款项优先支付给乙方工程进度款、利息、违约金,工期签证顺延。
工程结算款:如甲方延期30天以上,甲方应向乙方支付逾期支付结算款的违约金,违约金每日按应付工程结算款总价的万分之五计算。
乙方:1、如不能按合同工期完成,延期30天以上,每天按合同总价的万分之一进行罚款。但罚款总额不超过合同总价的1%。
2、工程最终质量如达不到合同要求,乙方应无条件整改,所产生的费用及其他相关费用由乙方承担;
3、施工方现场文明施工没有达到规范要求,给甲方造成后果一次罚2000元。累计罚款不超过合同总价的1%。
在本施工项目的实施过程中,甲乙双方应本着公平合理的原则行事,如有一方不能行使合同而违约导致合同终止,给对方造成损失,行使合同的一方有权依照《建筑法》《司法解释》等法津法规,对违约方按以上违约处理条款执行。
十一、其它事项
1、本协议未尽事宜,由双方协商解决;
2、本协议与正式合同具有同等法律效力,如有冲突,以本协议为准。
3、本协议一式六份,双方各执叁份,经双方法人签字并盖章后生效。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
以上就是法律快车小编为大家带来建设工程合同补充协议范本格式是怎样的全部内容。建设工程合同的补充协议也是非常重要的,大家千万别忽略了。如果你还有更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
相关知识推荐
签订工程合同的过程中,有一些事项有时候会出现遗漏,所以说签订一个补充协议是一个比较好的选择。那么对于工程的合同来说,如果要签订补充协议的话,原则应该是怎样呢?接
建设工程是现在一个十分重要活动,一般都是需要签订相应的合同来保证其相关的效力的,但是也有在之后需要签订补充协议的情况的。下面就让法律快车小编为大家带来建设工程合
本章共十九条,对建设工程合同的订立、禁止违法分包与转包、建设工程合同的内容、竣工验收、支付价款以及发包人与承包人其他的权利义务作了规定。第二百六十九条建设工程合
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前