委托设计制作合同
导读:
合同编号:________________
甲方:清华同方股份有限公司应用信息系统本部
乙方:____________________________________?
签订日期:________________________________?
签订地点:________________________________
清华同方股份有限公司(以下简称甲方)委托?___________(以下简称乙方)负责“________”设计制作成品。本着精诚合作的原则,经双方友好协商,特签订此《委托设计制作合同》,内容如下:
一、制作项目名称、内容、工期
1.制作项目名称:“________________________”。
2.制作内容:□平面设计、□广告设计、□印刷、□展板制作、□其他??????
3.工期:________年______月______日-?________年______月______日。
二、制作要求及设计稿甲方负责向乙方提供设计要求乙方按照甲方的设计要求制作设计稿,甲方在收到乙方提供的设计稿后________个日历天内给予确认或提出修改意见。乙方应根据甲方提出的修改意见进行修改,并将修改结果再次提交甲方直至甲方最终确认。甲方最终确认后应出具书面的确认函给乙方,乙方应按照最终确认的设计要求及设计稿进行制作。
三、甲方权利义务
1.甲方负责设计内容的审定并提供相关标识文字。
2.甲方有权对设计、制作进度和质量进行监督,并提出改进意见。
3.甲方须严格按照合同付款期限,按时支付乙方所需款项。
四、乙方权利义务
1.乙方须向甲方提交营业证明及相应资质证明文件,以备甲方查验及存档;
2.乙方须认真填写本合同附件2之报价明细表,向甲方提供合理的报价,并提出对甲方的优惠方案;
3.乙方须为甲方出具详细、明确的设计稿,并在甲方充分确认后按甲方审定的方案加工制作;如乙方未能按照确认后的设计稿制作给甲方造成损失或未能按时完工导致甲方时间延误的,甲方可视情节轻重予以扣款或延期付款,具体方式以甲方书面通知为准;
4.乙方负责整个设计制作项目的调控;
5.乙方有权获得每个具体项目的相关资料;
五、价款及支付方式
1.项目总造价:人民币________________元整(大写:人民币________________整。)
2.付款方式及时间:项目完成后________日内支付全款。
六、其他
1.不可抗力:如因不可抗力导致本合同不能履行的,遭遇不可抗力一方须在不可抗力发生后尽快通知对方以防止损失扩大。对于因不可抗力造成的履行不能,各方均不承担责任。合同应如何继续履行,双方协商解决。
2.本合同含2份附件,与本合同具有同等法律效力。
3.双方因协议的解释或履行发生争议,由双方协商解决。协商不成,可向人民法院提起诉讼。
4.协议的变更、续签及其他未尽事宜,由双方另行商定。
5.本合同自签字之日起生效。
6.本合同一式两份,双方各执一份为凭。
甲方:________________
地址:________________
法定代表人:__________
授权签字人:__________
联系电话:____________
传真:________________
乙方:________________
地址:________________
法定代表人:__________
授权签字人:__________
联系电话:____________
传真:________________
附件1 项目人员表(略)
附件2报价明细公司资料样册
产品名称:________________
规格尺寸:________________
数量:________________
单双面:________________[page]
色数:________________
页数:________________
工作要求用纸封面:________________
腹膜及特殊工艺要求:________________
价格:________________
设计总价元/P? 总价:________________
出片、打样元/P? 总价:________________
印刷费:________________
特殊印刷工艺报价(请逐一填写):____________
纸张费用(请注明用纸品牌):________________
总价:________________
单册成本:________________
备注(请说明制作项目材质,数量价格等信息)
注:如本项目为设计项目,请只填写报价明细中“产品名称”、 “设计总价”两项即可。
如本项目为设计制作非印刷品项目,则请填写“产品名称”、“设计总价”及“备注”中的项目。
拓展阅读
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
委托人的违约责任(1)委托人不履行合同,无权请求退回定金。(2)由于变更计划、制造要求,提供的资料不正确,未如期提供设计(sheji)工作必需的资料或工作条件,
商标品牌设计策略是让每一类型的主打商品成为品牌信息的一部分,就象保时捷、法拉利所做的那样,产品的个性魅力能够树立起产品的形象。产品是看得见摸得着的,对品牌的定位
违法建筑签订的买卖合同无效。违法建筑属于法律法规禁止买卖转让的房屋,未经过登记备案,买卖主体不合法,出卖人就未经批准或者未按照批准内容建设的建筑与买受人订立的买
法院受理关于违建租赁合同的纠纷,可以判定该合同无效。违章建筑属于法律法规禁止出租的房屋,未经过登记备案,租赁主体不合法,出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的
实际施工人维权的方式:1、向合同相对方主张权利;2、实际施工人可以发包人为被告直接起诉;3、为方便案件审理,人民法院可追加转包人或违法分包人为共同被告或第三人,
工程合同的常见的作案手段有:1、合同诈骗罪以假乱真“饰耳目”。2、招摇撞骗“唱空城”。3、虚张声势“空手道”。构成合同诈骗罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,
工程合同诈骗的认定如下:侵犯的客体是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。客观上表现为行为人在签订或履行合同过程中,虚构事实,隐
工程合同发包违约有以下责任:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包