建设工程施工纠纷怎么解决
导读:
建设工程施工纠纷怎么解决?建设工程施工合同是建设工程合同的一种。发包方和承包方在签订建设工程施工合同时都必须具备相应的资质条件,若一方不具备相应的资质,则其签订的建设施工合同便因合同主体不合格而无效。
案情回顾:
原告A公司诉称,其与B公司签有建设工程施工合同。因B公司拒绝支付工程余款,A公司多次催讨未果后,曾于2010年9月9日向法院起诉,要求B公司支付工程余款。A公司认为B公司虽经法院判决向其支付了工程余款,但B公司迟延支付工程余款的行为给A公司造成了重大经济损失。故再次诉至法院,要求B公司向A公司支付逾期付款的利息404,269.08元。
被告B公司辩称,A公司的诉讼请求已过诉讼时效,并且因A公司无施工资质导致双方无法确定相应的工程价款,直到法院判决后才确定了B公司的付款义务。B公司已执行了判决结果,故不存在逾期付款的事实。
另外,因A公司无施工资质,双方所签订的施工合同应属无效,无效合同不适用司法解释中关于逾期付款利息的规定。故请求驳回A公司的诉讼请求。经法院审理查明,A公司与B公司关于工程款纠纷的诉讼已于2012年6月19日作出一审判决,2012年9月19日作出终审判决。判决结果为B公司向A公司支付工程款1,603,960元。该判决已于2012年2月27日和2013年1月10日由B公司分两次执行完毕。
法院审判:
法院审理认为,A公司不具备施工资质,系争工程合同当属无效。但系争工程已施工完毕,并已交付B公司投入使用。根据最高法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,双方可参照合同约定结算工程款,施工方亦有权向发包方主张欠付工程款的利息。而利息为工程款的法定孳息,原、被告就工程款的结算过程构成主张利息请求的诉讼时效的中断事由,故本案仍处于2年的诉讼时效内。
另外,系争工程的发包方和施工方均有义务按照约定对已完工工程及时结算,今系争工程已交付被告使用,根据双方约定,被告应在工程交付使用后三个月内及时结算并付款。现被告未提供证据证明系因原告不配合等原因导致双方未及时结算。被告辩称的原告没有资质、工程发生重大变化亦非被告可以拖延结算的合理抗辩。故被告应就逾期支付工程款向原告支付相应的利息。
律师评析:
建设工程施工合同是建设工程合同的一种。发包方和承包方在签订建设工程施工合同时都必须具备相应的资质条件,若一方不具备相应的资质,则其签订的建设施工合同便因合同主体不合格而无效。对于无效的施工合同应根据实际履行情况和工程质量状况,采取停止履行、恢复原状、赔偿损失等不同的处理方式。
在该案中,A公司与B公司所签订的施工合同已履行完毕,且建设工程已由B公司实际投入使用。根据最高法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,A公司有权要求B公司参照合同约定支付工程价款和欠付工程款的利息。对于利息的计算,当事人没有约定的,可按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
我们知道现在建筑行业发展是非常快的,生活中随处可见的都会工程施工项目,那么在工程施工的过程中,也是容易发生各种各样纠纷问题的,下面就让法律快车小编为大家带来工程
人多的地方,是非就多,尤其是像项目工程这种,涉及到的流程很多,参与人数众多,而且受气候,经济等影响很大,动辄就是几百万、几千万的资金,所以很容易出现问题,那么工
建筑工程标的额较大,因此建筑工程施工需要满足施工图纸经过审核、办理好施工许可证、建筑工程施工合同签订、施工资金完备等诸多条件才可以进行施工。更多关于建筑工程施工
建设施工合同纠纷在司法实践中常有发生,同时此相关的非诉讼法律服务工作也已如火如荼地在开展,如建设工程招投标、大型设备及物资采购等等项目均有律师的广泛参与。关于如
工程先开工后签合同一般不合法,属于倒签合同的法律行为。倒签合同与企业风险防范的目标相悖,不符合企业管理制度的要求,同时存在较大的法律风险和经营管理风险,在实践中
没有资质挂靠拖欠工程款挂靠施工人可以自己名义起诉要求发包人支付工程款。承包人应当积极向发包人主张工程款,实际施工人有足够证据证明承包人未积极向发包人主张工程款的
建筑工程纠纷行使先履行抗辩权如下:负有先履行义务的一方不如约履行的,另一方可以行使先履行抗辩权、拒绝其相应的履行请求。先履行抗辩权基本上适用于先履行一方违约的场
个人名义签订了建筑工程承包合同无效。承包建筑工程的主体必须具有企业法人资格、持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级
施工企业与包工头之间的法律关系是劳务合同关系,双方建立承揽业务后包工头受施工企业管理。建筑企业与施工企业之间是建设工程承包(加工承揽)关系,包工头与农民工之间是
承包工程需要签合同,签订时需要注意对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况进行了解,写明单项承包工程名称和范围、施工准备、施工组织设计和工期、工程质量和检验、价