工程索赔时效是多久
导读:
工程索赔时效是多久?什么是工程索赔时效,工程索赔时效是施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的,视为放弃索赔权利,其索赔权归于消灭的合同法律制度。根据通用条款,工程索赔时效一般为28天,下面由法律快车编辑在本文整理介绍工程索赔时效以及相关法律知识。
工程索赔时效
工程索赔时效是指施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的,视为放弃索赔权利,其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间,一般为28天(根据通用条款)。该种索赔时效,属于消灭时效的一种。
工程索赔诉讼时效
诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限,自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算。诉讼时一般为2年,但涉及商品质量不合格、人身损害、寄存保管、租金的,诉讼时效为1年。但诉讼时效从权利实际被侵害之日起最长不超过20年,有特殊情况的,人民法院可以延长诉讼时效期间。
诉讼时效与索赔时效的区别
索赔时效和诉讼时效存在根本的区别,诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限,是法定时效,不可随意约定更改,指向的对象是法院。索赔时效是权利人请求义务人行使义务的期限,该期限是约定期限,指向的对象是义务人。索赔时效是除斥期间,超过索赔时效丧失的是实体权利,义务人给付的可以要求返回。超过诉讼时效即丧失胜诉权,实体权利不丧失,义务人给付的无权要求返还。
在工程合同履行中,合同双方应重视合同的约定,积极履行合同。如果超过索赔进行索赔,将直接导致实体权利的丧失。丧失了实体权利,即使未超过诉讼时效,也只能面临败诉的后果。
工程停工后如何进行索赔
首先弄清楚停工的责任归于谁,如果发包人的原因导致停工的,承包人可以请求索赔哪些损失有以下七种:(1)机械设备闲置费,包含租金和损耗;(2)管理人员及工人的工资;(3)因停工所额外支出的管理费,包含住宿、餐饮等;(4)材料仓储费;(5)支付停工期间材料价格上涨的部分费用;(6)因获得的工程款的利息;(7)因防止扩大损失而支出的费用;
承包人要做好充分的索赔准备搜集证据,包括:开工令、停工通知、复工通知、设计变更导致返工,或增加工程量验收记录、会议纪要、签证、监理通知、信函、机械设备租赁合同、支付凭证、投标价格计算表、材料仓单、市场材料价格信息等,还有承包人自己为防止损失扩大而采取的措施所产生的费用等等。这些证据足以证明停工的原因在于发包人,以及停工的期限、停工造成的实际损失。
(责任编辑:六六)
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
如今是一个法制的社会,很多与生活息息相关的事情都离不开法律。索赔时效决定了索赔权利的得丧,那么工程索赔时效是怎样规定的?很多人都有这个问题的困惑,接下来,法律快
工程索赔日期怎么计算?工程索赔的具体情形不同,索赔的日期也会不同,主要有延期发出图纸引起的索赔、恶劣的气候条件导致的索赔、工程变更导致的索赔和监理工程师指令导致
当前合肥市正进入现代化滨湖大城市建设的高潮,城市规模不断扩大,各类建设项目急剧增加。在如此高速的建设形势下,提高工程承、发包方的合同观念和履约意识,加强管理,提
工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经
工程先开工后签合同一般不合法,属于倒签合同的法律行为。倒签合同与企业风险防范的目标相悖,不符合企业管理制度的要求,同时存在较大的法律风险和经营管理风险,在实践中
没有资质挂靠拖欠工程款挂靠施工人可以自己名义起诉要求发包人支付工程款。承包人应当积极向发包人主张工程款,实际施工人有足够证据证明承包人未积极向发包人主张工程款的
建筑工程纠纷行使先履行抗辩权如下:负有先履行义务的一方不如约履行的,另一方可以行使先履行抗辩权、拒绝其相应的履行请求。先履行抗辩权基本上适用于先履行一方违约的场
个人名义签订了建筑工程承包合同无效。承包建筑工程的主体必须具有企业法人资格、持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级
施工企业与包工头之间的法律关系是劳务合同关系,双方建立承揽业务后包工头受施工企业管理。建筑企业与施工企业之间是建设工程承包(加工承揽)关系,包工头与农民工之间是
承包工程需要签合同,签订时需要注意对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况进行了解,写明单项承包工程名称和范围、施工准备、施工组织设计和工期、工程质量和检验、价