建筑工程承包纠纷怎么处理
导读:
在实际生活中,工程在修建过程或修建完成后往往会出现许多需要协调的纠纷,比如在工程承包过程中会出现工程承包合同纠纷。我们需要掌握一定的工程分包常识来处理纠纷,那么,作为当事人需要了解一下建筑工程承包纠纷怎么处理。以下由法律快车小编为您介绍一下。
发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金,要主张工期违约金就涉及到举证问题,一个是实际开工时间的认定;另一个是竣工时间的认定。进行建筑工程承包纠纷处理的方式如下:
一、在工程分包常识中进行工程承包合同纠纷处理时要认定开工日期
开工日期,是建设工程工期的起算点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言,开工日期的确定方式有以下几种:
(一)在工程分包常识中合同中约定具体的日期作为开工日期;
(二)在工程分包常识中以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;
(三)在工程分包常识中以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;
(四)在工程分包常识中以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。
若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证;没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间;若这些均没有,一般可以合同记载时间举证。
二、在工程分包常识中进行工程承包合同纠纷处理时要认定竣工时间
竣工是指承包人完成施工任务。在工程分包常识中,工程竣工后,发包人均进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,关于竣工时间的认定,司法解释做出了规定:
(一)以双方确认的日期为竣工日期;
(二)经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(三)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期;
(四)未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移工程占有之日为竣工日期。
在工程分包常识中说的承包人的原因导致的工期延误,而施工中往往由于发包人原因导致工期延误,由此产生工期顺延及索赔事项。要主张工期顺延及索赔,承包人需举证,即需要在施工过程中留存相应的资料、文件,这对施工管理是否规范、是否有完善的制度是一个考验。
三、工程分包常识中的工期顺延的情形
工期合法顺延时,是不需承担违约责任的,工期顺延的情形主要有以下:
(一)在工程分包常识中,施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加;
(二)在工程分包常识中因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除;
(三)在工程分包常识中发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期;
(四)在工程分包常识中发包人未按约支付工程款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担;
(五)在工程分包常识中发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误,发包人应当承担相应的工期延误责任。
所以,当双方当事人发生工程承包合同纠纷的时候,可以先根据合同里的具体款项进行协商,如果协商不成功,就可以保留相关重要证据向法院进行起诉。
以上就是关于建筑工程承包纠纷怎么处理的相关内容。我们需要掌握一定的工程分包常识,产生建筑工程承包纠纷后,在通过法律处理的过程中,原则上采取谁主张谁取证的原则,所以,在整个施工过程中发包和承包方都要对以上各事项做好记录并保存好相关证明材料。
(责任编辑:曹小静)
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
随着我国经济的发展,建筑行业也发展很是迅猛,但是在发展的同时建筑施工合同纠纷案件也逐年增加,很多人会选择去法院上诉维权。那么建设工程施工合同纠纷管辖法院如何确定
昨日上午,信州公安分局车站派出所联合北门派出所、西市街道办事处、北门街道办事处妥善调解了一起因承包土方工程时引起的纠纷。当日上午11时许,车站派出所接到指令,位
最高人民法院经济审判庭关于建筑工程承包合同纠纷中工期问题的电话答复贵州省高级人民法院:你院(88)黔法经请字第3号请示报告收悉。关于四川省重庆市铜梁县第二建筑公
根据我国《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张有责任提供证据的规定,承包方在起诉或应诉时,应向法院提交必要的证据或证据线索,以证明自
工程先开工后签合同一般不合法,属于倒签合同的法律行为。倒签合同与企业风险防范的目标相悖,不符合企业管理制度的要求,同时存在较大的法律风险和经营管理风险,在实践中
没有资质挂靠拖欠工程款挂靠施工人可以自己名义起诉要求发包人支付工程款。承包人应当积极向发包人主张工程款,实际施工人有足够证据证明承包人未积极向发包人主张工程款的
建筑工程纠纷行使先履行抗辩权如下:负有先履行义务的一方不如约履行的,另一方可以行使先履行抗辩权、拒绝其相应的履行请求。先履行抗辩权基本上适用于先履行一方违约的场
个人名义签订了建筑工程承包合同无效。承包建筑工程的主体必须具有企业法人资格、持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级
施工企业与包工头之间的法律关系是劳务合同关系,双方建立承揽业务后包工头受施工企业管理。建筑企业与施工企业之间是建设工程承包(加工承揽)关系,包工头与农民工之间是
承包工程需要签合同,签订时需要注意对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况进行了解,写明单项承包工程名称和范围、施工准备、施工组织设计和工期、工程质量和检验、价