泰州市市区《绿色图章》管理暂行规定
导读:
索 取 号:A14208000-2005-002
文件编号:泰政办发〔2005〕106号
产生日期:2005-6-27
泰政办发〔2005〕106号
第一条 为加强市区绿化管理,根据国务院《城市绿化管理条例、《国务院关于加强城市绿化建设的通知》(国发[2001]20号)和《江苏省人民政府关于进一步加强城市绿化工作的通知》(苏政发[2001]117号)精神,结合本市实际,制定本规定。
第二条 本办法所称“绿色图章”,是指城市绿化管理部门对市区建设工程附属绿化工程规划严格审核后加盖的“绿化规划审批专用章”。
第三条 市建设、规划行政主管部门,按照各自职责,共同做好市区“绿色图章”管理工作。
第四条 市区建设项目附属绿化工程的绿化指标必须符合《江苏省城市居住区和单位绿化标准》的要求。
建设项目的附属绿化工程应与建设项目主体工程同时规划、同时设计、同时投资。
第五条 泰州市城市规划区范围内所有新建、改建、扩建项目,建设单位向市规划行政主管部门申请建设工程规划许可证前,必须报市建设行政主管部门审核其附属绿化工程规划方案;符合要求的,市建设行政主管部门加盖“绿化规划审批专用章”。
第六条 市规划行政主管部门在核发建设工程规划许可证时,应当按照《江苏省城市绿化管理条例》第八条规定的比例核实园林绿化面积。未经市建设行政主管部门加盖“绿化规划审批专用章”的市区建设项目,市规划行政主管部门不得核发建设工程规划许可证。
第七条 城市绿化工程设计与施工,需由持有相应资质的单位承担。
第八条 已批准实施的附属绿化工程项目,市建设、规划等管理部门要加强施工质量监督管理,跟踪抽查施工单位实施绿化工程建设情况;发现问题的,应责成施工单位按照要求及时整改。
第九条 建设项目附属绿化工程应当在建设项目主体工程建成后的第一个绿化季节前完成。
第十条 建设项目附属绿化工程竣工后,建设单位应及时向市建设行政主管部门提出验收备案申请,并报送有关材料;市建设行政主管部门应及时组织人员实地检查验收,建设、设计、施工单位应予以现场配合。经验收合格的项目,市建设局在验收备案报告上加盖“城市绿化合格专用章”。验收不合格的,市建设行政主管部门应向建设单位发出整改通知,责令限期整改。
第十一条 本规定自颁布之日起施行。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
中华人民共和国城市房地产管理法最新版是为了加强对城市房地产的管理,维护房地产市场秩序,保障房地产权利人的合法权益而制定的本法。生效时间是在1995年1月1日。适
最新建设工程质量管理条例释义适用于在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理。建设工程质量的纠纷责任一般是由分包人
江苏省人民政府关于颁发《江苏省海岸带管理暂行规定》的通知状态:失效发布日期:1985-10-18生效日期:1986-01-01发布部门:江苏省人民政府发布文号:
国家工商行政管理局关于印发《企业集团登记管理暂行规定》的通知转自:时间:2003年11月30日13:50工商企字[1998]第59号各
违法建筑签订的买卖合同无效。违法建筑属于法律法规禁止买卖转让的房屋,未经过登记备案,买卖主体不合法,出卖人就未经批准或者未按照批准内容建设的建筑与买受人订立的买
法院受理关于违建租赁合同的纠纷,可以判定该合同无效。违章建筑属于法律法规禁止出租的房屋,未经过登记备案,租赁主体不合法,出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的
实际施工人维权的方式:1、向合同相对方主张权利;2、实际施工人可以发包人为被告直接起诉;3、为方便案件审理,人民法院可追加转包人或违法分包人为共同被告或第三人,
工程合同的常见的作案手段有:1、合同诈骗罪以假乱真“饰耳目”。2、招摇撞骗“唱空城”。3、虚张声势“空手道”。构成合同诈骗罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,
工程合同诈骗的认定如下:侵犯的客体是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。客观上表现为行为人在签订或履行合同过程中,虚构事实,隐
工程合同发包违约有以下责任:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包