湖州市建设工程合同管理办法
导读：
湖政办发[2003]75号
各县区人民政府，市府各部门，市直各单位：
市建设局关于《湖州市建设工程合同管理办法》已经市人民政府同意，现转发给你们，请认真遵照执行。
湖州市人民政府办公室
二○○三年八月二十九日
第一条 为加强建筑市场管理，保障建设工程合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《浙江省建筑业管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条 本市市区范围内建设工程的施工、监理、咨询、招标代理等合同（以下简称合同）的管理，适用本办法。
第三条 本办法所称建设工程，是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程，城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程。
第四条 湖州市建设行政主管部门、湖州市工商行政管理部门是本市建设工程合同管理机关，按各自职责负责贯彻国家有关法律、法规和规章，办理合同备案、推行合同示范文本、培训合同管理人员、监督合同履行、调解合同争议、依法查处合同违法行为，具体负责本办法的实施。
第五条 符合本办法第二条规定的合同，合同当事人应在项目业务开展前依法签订。项目通过招投标的，应在中标通知书发出30天内签订。
签订建设工程合同应具备下列条件：
（一）招标的工程应已完成招标程序，中标通知书已经下达；
（二）直接发包的工程应已完成规定的审批手续及具备施工条件；
（三）符合法律、法规、规章规定的其他条件。
第六条 除招标代理合同使用市建设和工商行政管理部门共同制定的文本外，建设工程合同应使用国家工商行政管理局、建设部颁布的建设工程合同示范文本。
订立合同，应当遵守法律法规规章的规定，遵循公平和诚实信用原则，明确合同双方的权利和义务，对可能发生的问题或争议应约定解决的方式和处理原则。任何单位和个人不得非法干预合同的签订。
代理签订合同的，代理人应取得委托人的授权委托书，并在授权范围内以委托人的名义签订。
第七条 合同双方应在建设工程合同签订后七日内，将合同向建设行政主管部门备案。备案合同的结算条款、合同价，作为项目竣工结算的重要依据。
第八条 建设工程合同正本二份，合同双方各执一份；副本六份，用以备案及办理相关手续。
签订补充协议的，补充协议为原合同的组成部分，并应在签订后七日内向原合同备案机关备案。
第九条 合同备案应提供的资料：
（一）施工合同：合同、中标通知书、招标文件、投标书及附件（直接发包工程：合同、直接发包备案表、预算书）、双方履约担保：
（二）监理合同：合同、中标通知书（未实行监理招标的；业主委托书）、监理单位资质证书复印件；
（三）咨询、代理合同：合同、业主委托书、受托人资质证书复印件。
第十条 建设行政主管部门应在收到备案资料三日内对备案合同进行审查。合同备案提供资料不全或备案合同有不符合国家、行业有关规定的内容的，应当告知合同当事人补正；合同当事人应当按要求补充资料、完善合同。
合同审查的主要内容：
（一）合同当事人是否合格；
（二）合同内容是否完备，是否符合法律法规规章的要求和行业规定；
（三）合同签订条件是否具备。
第十一条 合同双方应确定合同管理人员，建立健全合同台帐登记、资料保管、传递、奖惩措施等管理制度，加强合同管理。[page]
合同双方协商变更或解除合同的，应当签订书面协议，并于七日内将协议报原合同备案机关。
第十二条 合同双方因合同履行产生争议的，双方应在保证项目质量的前提下协商解决争议；协商不成的，按合同约定申请仲裁或向人民法院起诉。
第十三条 建设工程合同管理实行跟踪检查制度，合同管理机关应加强合同的订立及合同履行过程的指导服务和监督检查。
合同当事人在合同签订、履行中有违反有关法律法规规章行为的，由合同管理机关按各自职责依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十四条 合同当事人对行政处罚决定不服的，可依法申请行政复议或向人民法院起诉。逾期不申请行政复议，也不向人民法院起诉，又不履行行政处罚决定的，由作出行政处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
第十五条 合同管理机关工作人员在建设工程合同管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由有关机关按管理权限给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十六条 各县建设工程合同的管理，可参照本办法执行。
第十七条 本办法由湖州市建设局和湖州市工商行政管理局按各自职责负责解释。
本办法自公布之日起施行。原《湖州市建设工程施工合同管理办法》（湖政办发[1999]30号）同时废止。
声明：该作品系作者结合法律法规，政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
建筑工程合同是建筑行业不可或缺的合同之一，通过一个个建筑的崛起，把我国建设成为和谐美丽的新中国。那么，建筑工程合同管理内容？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，
在去进行建筑工程施工的时候，合同签订之后是需要得到妥善管理的，这也是为了防止合同出现有丢失情况的，那么建筑工程合同管理概述？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，
在管理合同的程序当中，有的公司会设立合同管理台账，因此来更好地管理合同。那么，建筑工程合同管理台账有哪些内容？建筑工程合同书范本？为了帮助大家更好的了解相关法律
核心内容：怎么做好工程建设合同管理？建立合同实施的保证体系，加强合同实施过程控制，合同变更管理，抓好合同实施索赔与反索赔。在各个环节中，做好合同管理，避免合同纠
工程先开工后签合同一般不合法，属于倒签合同的法律行为。倒签合同与企业风险防范的目标相悖，不符合企业管理制度的要求，同时存在较大的法律风险和经营管理风险，在实践中
没有资质挂靠拖欠工程款挂靠施工人可以自己名义起诉要求发包人支付工程款。承包人应当积极向发包人主张工程款，实际施工人有足够证据证明承包人未积极向发包人主张工程款的
建筑工程纠纷行使先履行抗辩权如下：负有先履行义务的一方不如约履行的，另一方可以行使先履行抗辩权、拒绝其相应的履行请求。先履行抗辩权基本上适用于先履行一方违约的场
个人名义签订了建筑工程承包合同无效。承包建筑工程的主体必须具有企业法人资格、持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书，在核准的资质等级
施工企业与包工头之间的法律关系是劳务合同关系，双方建立承揽业务后包工头受施工企业管理。建筑企业与施工企业之间是建设工程承包（加工承揽）关系，包工头与农民工之间是
承包工程需要签合同，签订时需要注意对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况进行了解，写明单项承包工程名称和范围、施工准备、施工组织设计和工期、工程质量和检验、价
