怎样避免工程索赔事件的发生
导读:
怎样避免工程索赔事件的发生,本文介绍避免工程索赔事件发生的方法。
推荐阅读:
范例
L公司向A公司发包建设项目,在施工中,委托了某工程师对工程进行监理。在监理中,由于工程师的疏忽大意和玩忽职守,导致放线错误,工程返工;图纸交付迟延,工期延长。工程结束后,A公司向L公司提出了索赔。在证据确凿的情况下,L公司不得不作出了赔偿。在赔偿后,L公司对工程师进行了一定惩罚。
工程师在工程建设中,为预防索赔事件,主要做到:
(1)为防止合同文件内容出错,工程师必须精心研究合同文件内容并解释与修改合同文件,帮助承包人加深对合同文件的理解与自觉执行。
(2)应在合理的时间内发生承包人要求的任何图纸和指示,不使工程因图纸延迟发出而受阻。
(3)工程师要负责提供给承包人放线所需的参考点、基线与高程,要以书面形式提供这些资料,使放线资料准确,不致因此出错而造成返工。
(4)在施工中如发现化石、文物等,为保护文物或帮助处理化石而使承包人延误工期和带来费用的增加,应根据有关合同条款给予承包人延长工期和增加费用的权利。
(5)如果工程暂停是工程师或发包人的责任造成的,则工程暂停的额外费用应由发包人承担。如果工程暂停系承包人违约所致那么风险应由承包人自行承担。
(6)应尽快让承包人按合同规定的时间占用工地。工程师与承包人应制定移交工地的程序表。
(7)监理工程师要做好上述工作后,工程师才能做到避免索赔。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
拓展阅读
相关知识推荐
对于工程的建筑一方而言,能够敬职敬责的完成自己的承建任务是对于自己辛苦建设的回报也是在面对发包方的刁难是最好的解决办法。但是并不是所有承建方都会有这种想法,所以
由于医疗纠纷的频繁导致医患关系十分紧张,医疗纠纷的发生是谁也不想看到的,毕竟谁都会与医院有联系。那么医疗纠纷的发生如何防范呢?下面就让法律快车小编为大家带来如何
如何避免个人债务纠纷发生?应从哪些方面进行避免个人债务纠纷产生?当个人债务纠纷已经产生,应如何解决?有什么方式手段?下文法律快车小编详细为您详细介绍。如何避免个
二手房屋买卖合同纠纷审判原则如下:双方可以先行私下协商处理,协商不成的可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉;当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行
二手现房交易税费由买卖双方一同承担。买家需缴纳房款1.5%的契税、0.05%的印花税、交易费、测绘费、权属登记费取证费;卖家需缴纳交易费、房款0.05%的印花税
二手现房抵押贷款一般三周左右放款,具体可以咨询当地银行。借款人在银行开立活期存款帐户后准备贷款要求的资料,面签银行、银行报卷和审批;银行审批通过后通知借款人审批
二手房离婚分割如下:属于个人财产的分割给个人,属于共同财产的房子夫妻双方可以协商确定;双方有协议的,按照协议进行分割处理;有争议且协商不成的可以根据出资人、出资
买卖二手房需要土地证。房屋和土地是不可分割的整体,在办理二手房买卖过户手续时,当事人必须提供身份证、房产证、土地证、完税证明等资料,没有土地证的二手房无法办理登
二手房网签了以后经双方协商卖家可以再修改。根据民法典的规定,合同内容的修改属于合同变更行为,必须合同当事人协商达成一致合意,达成合意后对修改事项双方签字确认即产