如果无法按时按工期完成工程怎么办？有充足原因

更新时间：2017-12-23 13:52:44人浏览

问题描述：

律师你好，情况是这样的。我们承建的安置房绿化项目工程是今年1月份签订的合同，合同工期是3个月。但因为我们单位属于甲指分包，现场存在很多无法施工的因素。如场地移交拖了将近4个月才移交完成。又因为绿化工程是室外工程，很受天气情况影响，期间将近45天时间现场无法作业。存在很多诸如此类的原因。但是现在甲方发函给各参建单位，需要在今年12月31日内完成完成所有工作，这显然不可能实现啊。我们发了很多说明我们无法完成工作的原因，但是现场问题并没能得到解决。甲方进度函中说明如果不能按规定时间交工，将会进行对相关单位进行处罚和问责。请问我们应该如何应对？（其实根本原因就是甲方资金不到位，处理问题的能力不行，导致工期一拖再拖。不光是我们参建单位，其他单位也是受其影响）

8位律师解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

聂绍伟律师

服务地区-云南昆明

如果是甲方指定的分包人分包的项目造成的工期延误，应该由甲方及该分包人承担工期延误的责任。如果由天气因素造成的工期延误，工期应该相应顺延，如果是甲方违约造成的工期延误，应该由甲方承担工期延误的责任。祥情联系来电咨询。

2016-10-23 13:13:34

咨询我

建筑工程律师团队

推荐

已帮助176630人 · 响应时间平均3分钟内

　　承包人与发包人订立建筑工程施工合同应符合下列程序:　　(1)接受中标通知书。　　(2)组成包括项目经理的谈判小组。　　(3)草拟合同专用条件。　　(4)谈判。　　(5)参照发包人拟定的合同条件或建筑工程施工合同示范文本与发包人订立建筑工程施工合同。　　(6)合同双方在合同管理部门备案并缴纳印花税。

2017-12-23 13:52:44

咨询我

法律快车咨询顾问

已帮助65598人 · 响应时间平均3分钟内

　　建设工程的施工是一项技术含量很高的专业技术工作，国家制定了严格的标准控制其准入。从事建筑活动的建筑施工企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。　　导致建设工程施工合同无效的原因主要有以下几种情况：　　1、建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义订立的建设工程施工合同。　　2、建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义订立的建设工程施工合同。　　3、承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或者承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人订立的建设工程施工合同。　　4、总承包单位将工程分包给不具有相应资质条件的承包单位订立的建设工程施工合同。　　5、分包单位将其承包的工程再分包订立的建设工程施工合同。　　在双方发生纠纷时，那么建设工程施工合同无效应该如何处理呢?　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，笔者认为，对建设工程施工合同无效的处理要按照不同情况分别对待。　　一、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。对于该种情况，承包人享有请求参照合同约定支付工程价款的权利，但没有利润请求权。违反《建设工程质量管理条例》的相关规定，施工单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;有违法所得的，予以没收。以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;有违法所得的，予以没收。　　二、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。　　三、修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

2017-04-24 12:27:53